Travaux de plomberie et de réseaux d'eaux pluviales sous l'emprise du futur parc paysager - ZAC Gustave Eiffel à Levallois

Semarelp

Le présent marché a pour objet la réalisation des installations de Plomberie - réseaux destinés à recevoir les eaux pluviales du parc paysager et les évacuations des bâtiments L, M et O de la rue d'alsace de la ZAC Gustave Eiffel à Levallois.
Les travaux objet du marché sont décomposés en 11 phases d'exécution.
Le délai d'exécution du marché, composé de la période de préparation des travaux ainsi que du délai d'exécution des travaux, court à compter de la notification du présent marché valant ordre de service de démarrage des travaux (à titre indicatif mi juillet 2011), et ce, jusqu'au 16.11.2011.
La période de préparation des travaux est de 15 jours. Pour information, le délai d'exécution des travaux étant scindé en 11 phases, les date échéances de ces dernières seront à respecter.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-06-27. L'appel d'offres a été publié le 2011-05-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-05-13 Avis de marché
2011-07-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet la réalisation:— des évacuations des bâtiments L, M et O de la rue d'alsace de la ZAC Gustave Eiffel.La première partie des travaux se situe dans la zone dite coque "restructurée" qui prend place schématiquement en lieu et place du centre commercial actuel en cours de construction.Les dévoiements des évacuations des bâtiments L, M et O, actuellement en provisoire, devront être réalisés par des réseaux définitif conformément aux prescriptions du présent CCTP et devront être raccordés vers les branchements égout de la rue d'Alsace. Il sera prévu également le dévoiement de l'alimentation d'eau froide en parking Ss-2, desservant les bâtiments L et M.— des installations de plomberie - réseaux destinés à recevoir les eaux pluviales du parc paysager.La 2ème partie des travaux se situe dans la zone appelée coque "neuve" prévue en extension des volumes actuellement construits, sous l'emprise de l'actuelle rue d'Alsace et du stade Louison Bobet.Les évacuations des eaux pluviales du parc paysager devront être réalisées, y compris les installations des bassins de rétention et de récupération d'eaux de pluie.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-13 📅
Date limite de soumission: 2011-06-27 📅
Date de publication: 2011-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 95-155643
Numéro JO-S: 95
Informations complémentaires
Le présent marché privé est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005). Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: retrait informatique à l'adresse http://www.semarelp.fr/ (hot line en cas de difficultés au +33 0892222401); retrait papier sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou télécopie. Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant d'une part en qualité de candidat individuel et d'autre part en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/ou cotraitants). Les candidats devront soumissionner pour l'ensemble des travaux objet du marché. Avant remise de leurs plis, les candidats devront effectuer une visite collective des lieux prévue le mercredi 15.6.2011 - 10:00; aucune visite complémentaire et supplémentaire ne sera organisée; les modalités de visites sont précisées au sein du règlement de consultation. Ne seront pas sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières sont jugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché. La notation des sous-critères de la valeur technique et du management environnemental sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: le service des marchés dont les coordonnées sont précisées ci-dessus. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.5.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet la réalisation des installations de Plomberie - réseaux destinés à recevoir les eaux pluviales du parc paysager et les évacuations des bâtiments L, M et O de la rue d'alsace de la ZAC Gustave Eiffel à Levallois.
Les travaux objet du marché sont décomposés en 11 phases d'exécution.
Le délai d'exécution du marché, composé de la période de préparation des travaux ainsi que du délai d'exécution des travaux, court à compter de la notification du présent marché valant ordre de service de démarrage des travaux (à titre indicatif mi juillet 2011), et ce, jusqu'au 16.11.2011.
Afficher plus
La période de préparation des travaux est de 15 jours. Pour information, le délai d'exécution des travaux étant scindé en 11 phases, les date échéances de ces dernières seront à respecter.
Quantité ou étendue:
Le présent marché a pour objet la réalisation:
— des évacuations des bâtiments L, M et O de la rue d'alsace de la ZAC Gustave Eiffel.
La première partie des travaux se situe dans la zone dite coque "restructurée" qui prend place schématiquement en lieu et place du centre commercial actuel en cours de construction.
Les dévoiements des évacuations des bâtiments L, M et O, actuellement en provisoire, devront être réalisés par des réseaux définitif conformément aux prescriptions du présent CCTP et devront être raccordés vers les branchements égout de la rue d'Alsace. Il sera prévu également le dévoiement de l'alimentation d'eau froide en parking Ss-2, desservant les bâtiments L et M.
Afficher plus
— des installations de plomberie - réseaux destinés à recevoir les eaux pluviales du parc paysager.
La 2ème partie des travaux se situe dans la zone appelée coque "neuve" prévue en extension des volumes actuellement construits, sous l'emprise de l'actuelle rue d'Alsace et du stade Louison Bobet.
Les évacuations des eaux pluviales du parc paysager devront être réalisées, y compris les installations des bassins de rétention et de récupération d'eaux de pluie.
Description des options:
— Au sens de la Directive 2004/18/CE du 31.3.2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et de services, le présent marché pourra faire l'objet d'options: travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuels avenants ou marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence,
Afficher plus
— Au sens du droit national, le présent marché ne comporte pas d'option.
Numéro de référence: 2011-05-09
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: périmètre de la ZAC Gustave Eiffel, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (DC1),
— le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement,
— une déclaration sur l'honneur (DC2) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005,
— la copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux services objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (Dc2).
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (DC2),
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (DC2),
— déclaration présentant une liste des principales prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant impérativement le montant, la date, les coordonnées du destinataire public ou privé, ainsi que le domaine d'activité concerné (Dc2),
— déclaration sur l'honneur présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Concernant les certificats de qualifications professionnelles:
Plomberie - installations sanitaires (technicité courante): Qualibat 5111; Plomberie - installations sanitaires (technicité confirmée): Qualibat 5112; Plomberie - installations sanitaires (technicité supérieure): Qualibat 5113.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Application au titulaire d'une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant du marché (modalités d'application fixées au CCAP).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— Modalités de financement: fonds de la Semarelp dans le cadre du Traité de concession d'aménagement de la ZAC Gustave Eiffel qui la lie à la Ville de Levallois,
— Modalités de paiement: application d'un prix global et forfaitaire ferme actualisable (modalités d'application fixées au CCAP); périodicité mensuelle de versement des acomptes; paiements par virement bancaire (délai maximum de 45 jours); octroi d'une avance sur acceptation du titulaire du marché, à hauteur de 5 % du montant du marché (modalités d'application sont fixées au CCAP).
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Solidaire ou conjointe (dans cette dernière hypothèse, il sera demandé au mandataire de se porter solidaire des autres membres du groupement).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-06-27 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Il sera procédé à l'ouverture des offres par le représentant légal du Pouvoir adjudicateur assisté d'un agent compétent dans la matière objet du marché et d'un agent compétent dans la matière des marchés.
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix apprécié au regard du prix global et forfaitaire et de sa décomposition et noté sur 10 selon la formule paramétrique suivante: 10 x (prix du candidat le plus faible/prix du candidat analysé) (60)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique et noté sur 10 selon le barème suivant: pertinence de la méthodologie proposée: 4 points; pertinence de l'équipe dédiée à l'exécution des travaux: 3 points; pertinence des moyens matériels affectés à l'exécution des travaux: 3 points (30)
3. Management environnemental apprécié au regard du mémoire technique et noté sur 10 selon le barème suivant: mesures prévues pour minimiser les nuisances notamment l'apparence visuelle des chantiers, la limitation des nuisances sonores, olfactives et des émissions de poussières, ainsi que les techniques de réalisation du chantier (matériaux et matériel utilisés): 4 points; procédures mises en oeuvre pour la gestion et la valorisation des déchets: 2 points; procédures mises en oeuvre concernant le choix et les procédés d'approvisionnement des produits (provenance, mesures d'acheminement etc.): 2 points; mesures de sensibilisation, d'information et de formation sur le volet environnemental des travaux objet du marché dispensées au personnel et différents acteurs des chantiers: 1 point; politique globale de développement durable de l'entreprise (environnement, social, économie): 1 point (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp - 41 rue Camille Pelletan - 92300 Levallois-Perret, FRANCE

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: service marchés
Mme Halipre
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-05-09
Informations complémentaires
Le présent marché privé est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005).
Afficher plus
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises: retrait informatique à l'adresse http://www.semarelp.fr/ (hot line en cas de difficultés au +33 0892222401); retrait papier sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou télécopie.
Afficher plus
Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs offres, en agissant d'une part en qualité de candidat individuel et d'autre part en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/ou cotraitants).
Les candidats devront soumissionner pour l'ensemble des travaux objet du marché.
Avant remise de leurs plis, les candidats devront effectuer une visite collective des lieux prévue le mercredi 15.6.2011 - 10:00; aucune visite complémentaire et supplémentaire ne sera organisée; les modalités de visites sont précisées au sein du règlement de consultation.
Afficher plus
Ne seront pas sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières sont jugées insuffisantes au regard de l'importance des travaux objet du marché.
La notation des sous-critères de la valeur technique et du management environnemental sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: le service des marchés dont les coordonnées sont précisées ci-dessus.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.5.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Possibilité d'introduire un référé pré contractuel conformément à l'article 46-i du décret du 30.12.2005 modifié; possibilité d'introduire un référé contractuel conformément à l'article 16-1 du décret du 30.12.2005 modifié.
Source: OJS 2011/S 095-155643 (2011-05-13)
Avis d'attribution de marché (2011-07-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 729 650 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-27 📅
Date de publication: 2011-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 144-238187
Se réfère à l'avis: 2011/S 95-155643
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires
Le présent marché a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005). Date de notification du marché: 20.7.2011. Annonce n° 213, BOAMP 98 A du 19.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.7.2011.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: périmètre de la ZAC Gustave Eiffel, 92300 Levallois Perret, FRANCE.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-07-13 📅
Adresse postale: 12 boulevard Louise Michel, bât B
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179 F et I avenue Joliot-Curie
Téléphone: +33 40971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Semarelp - service marchés
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Commune postale: Levallois Perret
Code postal: 92300
Téléphone: +33 41271434 📞
Fax: +33 41271418 📠
Source: OJS 2011/S 144-238187 (2011-07-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Ouvrages annexes pour canalisations d'eau Travaux de construction de canalisations...