Travaux de construction d'un pôle scolaire et périscolaire à Warmeriville (51110)

SIABA

Travaux de construction d'un pôle scolaire et périscolaire lieu-dit La Fosse Pichet à Warmeriville (51110).
Marché unique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-06-29. L'appel d'offres a été publié le 2011-05-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• CARI Thouraud

Qui ?

• SIABA

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche › Travaux de construction de bâtiments scolaires

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-05-19	Avis de marché
2011-11-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:

Les travaux donnent lieu à un marché unique mais sont répartis en 19 lots techniques:1-terrassement-VRD;2-gros oeuvre;3-charpente bois;4-charpente métallique;5-étanchéité;6-menuiserie alu;7-menuiserie PVC;8-doublage, cloisons;9-menuiserie intérieure;10-plafonds suspendus;11-revêtements de sols;12-peinture;13-serrurerie;14-traitement des façades;15-espaces verts;16-equipements de cuisine;17-chauffage, ventilation;18-plomberie, sanitaires;19-électricité.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: mandataire de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, 7 rue Jean Louis Delaporte
Code postal: 10000
Commune postale: Troyes
Contact
Adresse Internet: http://www.siaba.fr 🌏
Courrier électronique: marches-opac-siaba@aube-immobilier.fr 📧
Téléphone: +33 325425693 📞
Fax: +33 325425667 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-19 📅
Date limite de soumission: 2011-06-29 📅
Date de publication: 2011-05-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 98-160315
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires

Le dossier est accessible par téléchargement à l'adresse suivante: www.marches-aube.fr. Les candidats pourront obtenir gratuitement un jeu de plans sur support papier, sur demande écrite formulée auprès du service marche de la SIABA. Le pouvoir adjudicateur retient pour la remise des offres le mode de transmission par voie électronique via le site www.marches-aube.fr, mais ne pourra refuser la remise d'un pli sur support papier. Le délai d'exécution sera proposé par le candidat à l'appui de son offre mais ne saura être supérieur à 12 mois (compris préparation de chantier et congés payés). Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 1.9.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.5.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de construction d'un pôle scolaire et périscolaire lieu-dit La Fosse Pichet à Warmeriville (51110).

Marché unique.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Les travaux donnent lieu à un marché unique mais sont répartis en 19 lots techniques:

1-terrassement-VRD;

2-gros oeuvre;

3-charpente bois;

4-charpente métallique;

5-étanchéité;

6-menuiserie alu;

7-menuiserie PVC;

8-doublage, cloisons;

9-menuiserie intérieure;

10-plafonds suspendus;

11-revêtements de sols;

12-peinture;

13-serrurerie;

14-traitement des façades;

15-espaces verts;

16-equipements de cuisine;

17-chauffage, ventilation;

18-plomberie, sanitaires;

19-électricité.

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 11S0033
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: lieu-dit La Fosse Pichet, 51110 Warmeriville, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

A titre pratique, le candidat remettra les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés.

— attestations d'assurances civile, professionnelle et décennale.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Description des moyens techniques et humains du candidat,

— Copie du/des certificat(s) de qualification(s) professionnelle(s). Il est toutefois précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant sur les 5 dernières années de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie 5 % ou garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— Financement: subventions région, département, CAF, et emprunt(s),

— Paiement à 30 jours par virement,

— Avance: application de l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint.
Autres conditions particulières:

Le marché sera conclu, selon l'offre qui sera retenue:

— soit avec des entrepreneurs groupés conjoints, chacun d'eux exécutant un ou plusieurs lots et le mandataire du groupement assurant la coordination,

— soit à l'entreprise générale; les offres devront désigner tous les sous-traitants chargés des lots qui ne seront pas exécutés par le titulaire du marché à venir.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix (40)
2. La valeur technique (30)
3. Le délai d'exécution (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Siaba
Contact
Point de contact: Service marchés
vincent Belloir
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-aube.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0033
Informations complémentaires

Le dossier est accessible par téléchargement à l'adresse suivante:

www.marches-aube.fr.

Les candidats pourront obtenir gratuitement un jeu de plans sur support papier, sur demande écrite formulée auprès du service marche de la SIABA.

Le pouvoir adjudicateur retient pour la remise des offres le mode de transmission par voie électronique via le site www.marches-aube.fr, mais ne pourra refuser la remise d'un pli sur support papier.

Le délai d'exécution sera proposé par le candidat à l'appui de son offre mais ne saura être supérieur à 12 mois (compris préparation de chantier et congés payés).

Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 1.9.2011.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.5.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Référé précontractuel avant la conclusion du marché (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),

— Référé contractuel après la conclusion du contrat au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (article L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administrative),

— Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat: 2 mois à compter de leur notification et/ou de leur publication (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative),

— Recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat ou certaines de ses clauses: 2 mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat (CE 16.7.2007 - Tropic).

Source: OJS 2011/S 098-160315 (2011-05-19)

Avis d'attribution de marché (2011-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 686 853 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: mandataire de la Communauté de communes de la vallée de la Suippe, 7 rue Jean Louis Delaporte

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-09 📅
Date de publication: 2011-11-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 217-353144
Se réfère à l'avis: 2011/S 98-160315
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires

Annonce no 282, BOAMP 101 A du 24.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.11.2011.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Lieu-dit La Fosse Pichet, 51110 Warmeriville.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le Prix (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-09-21 📅
Nom: CARI Thouraud
Adresse postale: 136 rue Léon Faucher, BP 2759
Commune postale: Reims
Code postal: 51065
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Vincent Belloir

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat: deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publication (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative),

— Recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat ou certaines de ses clauses: deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat (CE 16.7.2007 - Tropic).

Source: OJS 2011/S 217-353144 (2011-11-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)