Travaux de construction d'un parking souterrain angles des rues F. De Pressensé, Voltaire, G. Legagneux à Puteaux

Quantité ou étendue

Les délais d'exécution figurent à l'article 4 du CCAP.Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et hors tranches conditionnelles affermies est de 61 semaines, inclus la période de préparation de 5 semaines (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG travaux).Dates prévisionnelles: novembre 2011 à janvier 2013. Ce délai pourra être confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier conformément au calendrier d'exécution approuvé par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs.Le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire de chaque lot est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint au dossier de consultation des entreprises. Ce délai d'exécution pourra être confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier conformément au calendrier d'exécution approuvé par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs.

Informations complémentaires

1) Tranches:

S'agissant du lot n° 1 (génie civil / second oeuvre), la présente consultation comporte une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles. Le lot n° 2 (électricité / ventilation / équipements) ne comprend pas de tranche.

L'affermissement de chacune de ces tranches pourra intervenir dès la notification du marché et dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date de notification du marché. Il est précisé que chacune des tranches conditionnelles pourra être affermie de manière indépendante entre la date de notification et un délai de 18 mois à compter de cette date. L'exécution de chacune des tranches conditionnelles est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur qui sera notifiée au titulaire par ordre de service.

Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente ou de dédit.

Tranche ferme du lot n° 1 (génie civil / second oeuvre).

La tranche ferme du lot n° 1 comprend les prestations suivantes décrites dans le CCTP et dans la DPGF et le BPU du lot n° 1:

— forfaits généraux (installations de chantier, sondages, PPSPS, etc...),

— dépose et démolitions,

— fondations (parois moulés, micro-pieux),

— terrassements,

— gros oeuvre,

— assainissement du parking,

— second oeuvre (peinture, divers, plomberie, équipements incendie),

— réfection voirie,

— prestations architecturales.

Tranches conditionnelles du lot n° 1 (génie civil / second oeuvre).

Le lot n° 1 comprend deux tranches conditionnelles:

— tranche conditionnelle n° 1: démolition et reconstruction du mur de clôture RTE,

— tranche conditionnelle n° 2: cession des clôtures de chantier à la ville de Puteaux incluant la moins value du non repli.

2) Variantes:

Les variantes sont autorisées sous réserve de présenter une offre de base et de respecter les exigences minimales définies dans le CCTP. Cette réserve constitue une exigence minimale du marché. Si le candidat présente une variante, il remplira un acte d'engagement et une décomposition du prix global et forfaitaire distincts de ceux remplis pour l'offre de base. Il précisera sur ces documents la mention "variante no".

Chaque variante sera exposée au sein d'un mémoire technique intitulé "variante no" et fera l'objet le cas échéant d'une décomposition du prix global et forfaitaire intitulé "variante no" et d'un acte d'engagement intitulé "variante no°" en référence au mémoire technique.

Le mémoire technique de la variante proposée précisera notamment:

— La liste des modifications aux clauses techniques nécessaires à l'adaptation et à la mise en oeuvre de la solution de variante proposée,

— Outre la répercussion de la variante sur le montant de l'offre, les avantages et inconvénients de la variante proposée par rapport à la solution de base, incluant toutes justifications utiles.

3) Visite:

La visite du site a un caractère obligatoire uniquement pour les candidats souhaitant présenter une offre pour le lot n° 1 (génie civil / second oeuvre).

Les offres qui ne contiendront pas le certificat de visite attestant que le candidat a effectué la visite sur site seront rejetées. Les candidats devront s'adresser à la direction des études programmes et bâtiments pour fixer un rendez vous (Mme Charlotte Gilbert, tél.: +33 146929561 du lundi au vendredi: 9:00-12:00 et 13:30-18:00). Lors de la visite, un certificat de visite sera remis aux candidats qui devront le joindre à leur offre.

Les visites sur site pourront avoir lieu jusqu'à la date limite de remise des offres indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les candidats devront poser leurs questions dans les conditions et délai fixés à l'article 4.5 du présent règlement de consultation. Par question, il faut entendre des clarifications sur des aspects du dossier de consultation ou des remarques sur d'éventuelles omissions ou erreurs.

4) Documents relatifs à l'offre:

— l'acte d'engagement du ou des lots pour lesquels le candidat se présente,

— le cahier des clauses administratives particulières,

— le cahier des clauses techniques particulières,

— la décomposition du prix global et forfaitaire du ou des lots pour lesquels le candidat ce présente,

— si le candidat se présente pour le lot n° 1, le bordereau des prix unitaires hors forfait pour le lot n° 1 avec la situation fictive,

— le mémoire technique,

— le certificat de visite.

5) Jugement des candidatures et des offres:

A l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants:

— garantie professionnelle et technique: appréciée d'après les références, les attestations de bonne exécution et les moyens matériels et humains de l'entreprise,

— garantie économique et financière: appréciée d'après le chiffre d'affaires des trois derniers exercices, les assurances pour les risques professionnels.

Les candidatures ne présentant pas des garanties professionnelles, techniques, économiques et financières suffisantes seront rejetées.

Dans un second temps, il est procédé à l'examen des offres des candidats retenus, dans les conditions définies ci-dessous:

La valeur technique sera notée sur 50 points détaillés de la façon suivante (au regard du mémoire technique):

— conditions d'intervention garanties et propres à l'objet du marché: 10 points.

Moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement (qualification, expérience, organigramme), moyens matériels, mesures d'hygiène et de sécurité du chantier;

— méthodologie: 30 points.

Organisation du chantier, méthodologie et technique d'exécution, qualité des produits proposés au regard des objectifs du projet;

— délai (cohérence et moyens mis en oeuvre pour le respecter): 10 points.

Moyens mis en oeuvre pour respecter au minimum le planning prévisionnel des travaux et le délai alloué au lot concerné, cohérence du délai proposé par le candidat, précision de son contenu.

Le prix 40 points.

Le critère (engagement pour limiter l'impact environnemental du chantier) sera noté sur 10 points répartis de la façon suivante:

— performances des procédés, produits et systèmes proposés au regard des objectifs environnementaux du projet: 2 points,

— mesures prises pour limiter les nuisances sonores, visuelles, qualité de l'air, consommations et gestion d'eau et d'énergie, organisation du chantier, formation et sensibilisation du personnel: 4 points,

— gestion des déchets de chantier privilégiant la valorisation: 4 points.

6) Modalité de retrait du dossier de consultation:

Le dossier est disponible et gratuit.

1) au service des marchés publics (se munir d'une carte de la société ou d'un papier à en tête),

Mairie de Puteaux,

131 rue de la République,

92800 Puteaux, FRANCE.

Bureau 1.45 au 1er étage.

Du lundi au vendredi: 9:00-12:00 et 13:30-17:30.

Ou.

2) demande par télécopie (+33 146929395)

Ou.

3) demande par courrier,

Ou.

4) par téléchargement sur achatpublic.com

L'unité monétaire est l'euro.

Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http: //www.achatpublic.com.

Les modalités d'accès au dossier de consultation d'entreprises, de dépôt électronique des candidatures et des offres, d'échanges complémentaires ainsi que toutes précautions utiles sont détaillées au règlement de la consultation du marché.

L'Attention du candidat est attirée sur le fait que la dématérialisation suppose qu'il dispose au moins d'un ordinateur connecté au web muni d'un logiciel de navigation sur Internet, d'une adresse mail, d'un logiciel de décompression de fichiers et d'un outil de signature électronique de niveau 2 au moins.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.7.2011.

Informations complémentaires

1) Montant du marché.

Lot 1: génie civil, second oeuvre Offre variante retenue. Tranche ferme: 5 282 793,64 EUR HT. Option 1 (porte sectionnelle): 14 630 EUR HT. Option 2 (faux plafond): 186 750 EUR HT. Option 3 (diffusion de parfum): 3 670 EUR HT. Tranche conditionnelle 1 (démolition, reconstruction du mur de clôture RTE): 64 000 EUR HT. Tranche conditionnelle 2 (cession des clôtures de chantier incluant la moins value du non repli): 2 475 EUR HT Bordereau des prix unitaires (hors forfait).

Lot 2: électricité, ventilation, équipements. Offre de base retenue: 582 143,23 EUR HT. Option 1 (plus value avec luminaires à LED type A): 206 898,30 EUR HT. Option 2 (indicateur de places disponibles y compris capteurs et programmation): 35 287,44 EUR HT. Option 3 (alimentation porte sectionnelle): 1 785,60 EUR HT. Option 4 (sonorisation): 5 774,40 EUR HT. Caractéristique des prix. Pour le lot 1, le marché est traité, d'une part, à prix forfaitaire porté à la décomposition du prix global et forfaitaire et, d'autre part, à prix unitaires portés au bordereau des prix unitaires (hors forfait). Pour le lot 2, le marché est traité à prix global et forfaitaire.

2) Délais d'exécution.

Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et hors tranches conditionnelles affermies est de 61 semaines, inclus la période de préparation de 5 semaines (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux). Dates prévisionnelles: novembre 2011 à janvier 2013.

3) Jugement des candidatures et des offres a l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants: - garantie professionnelle et technique: appréciée d'après les références, les attestations de bonne exécution et les moyens matériels et humains de l'entreprise. Garantie économique et financière: appréciée d'après le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices, les assurances pour les risques professionnels. Les candidatures ne présentant pas des garanties professionnelles, techniques, économiques et financières suffisantes seront rejetées. Dans un second temps, il est procédé à l'examen des offres des candidats retenus, dans les conditions définies ci-dessous: La valeur technique sera notée sur 50 points détaillés de la façon suivante (au regard du mémoire technique): - conditions d'intervention garanties et propres à l'objet du marché: 10 points moyens humains en terme de personnel d'exécution et d'encadrement (qualification, expérience, organigramme), moyens matériels, mesures d'hygiène et de sécurité du chantier; - méthodologie: 30 points organisation du chantier, méthodologie et technique d'exécution, qualité des produits proposés au regard des objectifs du projet; - délai (cohérence et moyens mis en oeuvre pour le respecter): 10 points moyens mis en oeuvre pour respecter au minimum le planning prévisionnel des travaux et le délai alloué au lot concerné, cohérence du délai proposé par le candidat, précision de son contenu. Le prix 40 points. Le critère (engagement pour limiter l'impact environnemental du chantier) sera noté sur 10 points répartis de la façon suivante: - performances des procédés, produits et systèmes proposés au regard des objectifs environnementaux du projet: 2 points; - mesures prises pour limiter les nuisances sonores, visuelles, qualité de l'air, consommations et gestion d'eau et d'énergie, organisation du chantier, formation et sensibilisation du personnel: 4 points; - gestion des déchets de chantier privilégiant la valorisation: 4 points.

Annonce no 196, BOAMP 141 A du 22.7.2011.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.11.2011.