Travaux d'extension et rénovation du groupe scolaire Cité Verte, construction d'une salle de danse et d'une salle de gymnastique à Sucy-en-Brie

Ville de Sucy-en-Brie

Travaux d'extension et rénovation du groupe scolaire Cité Verte, construction d'une salle de danse et d'une salle de gymnastique à Sucy-en-Brie. Marché unique. Les travaux seront réalisés en site occupé: site scolaire maternelle et élémentaire.
Établissement scolaire: 3ème catégorie type r, n. Effectif maximum: 575 personnes,
Établissement sportif (salle de danse et salle de gymnastique): 4ème catégorie type X. Effectif maximum: 258 personnes.
Le délai d'exécution des travaux est de 22 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux prévu début novembre 2011. Un délai de préparation de chantier d'un mois est inclus dans les 22 mois.
Le marché est réglé par un prix global et forfaitaire.
Le marché comporte un dispositif visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. Le titulaire devra obligatoirement respecter une clause d'insertion (article 14 du code des marchés publics).
Une visite du site est obligatoire pour remettre une offre. Elle aura lieu le 8.7.2011 à 9:30. Lieu de rendez-vous: hôtel de ville, 2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, FRANCE à la direction des services techniques (tél. +33 149822451). Les soumissionnaires poseront leurs questions par écrit et des échanges questions/réponses auront lieu jusqu'au 5.8.2011 au plus tard.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-08-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-28.

Qui ?

• Ville de Sucy-en-Brie

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-06-28	Avis de marché
2011-07-11	Informations complémentaires

Avis de marché (2011-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles primaires
Quantité ou étendue:

Le groupe scolaire actuel est constitué de 2 bâtiments: école élémentaire en R+3 et école maternelle en R+0.Il s'agit des travaux de démolition du bâtiment restaurant groupe scolaire et création en lieu et place un équipement sportif et une nouvelle extension du groupe scolaire comprenant: un gymnase, des locaux annexes et une salle de danse, une salle à manger École maternelle et élémentaire, une salle de motricité, une salle APPS, 3 classes maternelles, un vestiaire du personnel, des sanitaires, des locaux techniques (sous-station, TGBT, local ventilation). Le nouveau bâtiment sera de type R+1 (RDC bas; RDC haut) avec sous-sol partiel. Le niveau RDC sera constitué de 2 planchers bas avec sous-sol partiel à des niveaux différents.Le niveau RDC haut du nouveau bâtiment se retrouve au niveau R+1 du bâtiment existant. Une partie de ce niveau sert à l'aménagement d'espaces extérieurs: cour maternelle, accès l'entrée école maternelle, accès à l'entrée du gymnase et de la salle de danse, espace paysager. Le bâtiment existant est rénové avec une réhabilitation partielle des espaces intérieurs et une réfection totale des façades Nord et Sud ainsi que des pignons.Le marché comporte quatre options/prestations supplémentaires à chiffrer obligatoirement:— option salle de gymnastique,— option éclairage extérieur luminaires à led,— option production ECS solaire,— option réfection de la cour primaire.Il s'agit d'option au sens du droit français. Il n'est pas prévu d'option au sens du droit européen.Les variantes sont autorisées, notamment sur l'ossature de la toiture de la salle de gymnastique.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles primaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel de ville, BP 70001, 2 avenue Georges Pompidou
Code postal: 94371
Commune postale: Sucy-en-Brie Cedex
Contact
Adresse Internet: https://marches-sucy.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: marches@ville-sucy.fr 📧
Téléphone: +33 149822450 📞
Fax: +33 149822459 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-28 📅
Date limite de soumission: 2011-08-12 📅
Date de publication: 2011-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 123-203825
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.6.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Établissement scolaire: 3ème catégorie type r, n. Effectif maximum: 575 personnes,

Établissement sportif (salle de danse et salle de gymnastique): 4ème catégorie type X. Effectif maximum: 258 personnes.

Le délai d'exécution des travaux est de 22 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux prévu début novembre 2011. Un délai de préparation de chantier d'un mois est inclus dans les 22 mois.

Le marché est réglé par un prix global et forfaitaire.

Le marché comporte un dispositif visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. Le titulaire devra obligatoirement respecter une clause d'insertion (article 14 du code des marchés publics).

Une visite du site est obligatoire pour remettre une offre. Elle aura lieu le 8.7.2011 à 9:30. Lieu de rendez-vous: hôtel de ville, 2 avenue Georges Pompidou, 94370 Sucy-en-Brie, FRANCE à la direction des services techniques (tél. +33 149822451). Les soumissionnaires poseront leurs questions par écrit et des échanges questions/réponses auront lieu jusqu'au 5.8.2011 au plus tard.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Le groupe scolaire actuel est constitué de 2 bâtiments: école élémentaire en R+3 et école maternelle en R+0.

Il s'agit des travaux de démolition du bâtiment restaurant groupe scolaire et création en lieu et place un équipement sportif et une nouvelle extension du groupe scolaire comprenant: un gymnase, des locaux annexes et une salle de danse, une salle à manger École maternelle et élémentaire, une salle de motricité, une salle APPS, 3 classes maternelles, un vestiaire du personnel, des sanitaires, des locaux techniques (sous-station, TGBT, local ventilation). Le nouveau bâtiment sera de type R+1 (RDC bas; RDC haut) avec sous-sol partiel. Le niveau RDC sera constitué de 2 planchers bas avec sous-sol partiel à des niveaux différents.

Le niveau RDC haut du nouveau bâtiment se retrouve au niveau R+1 du bâtiment existant. Une partie de ce niveau sert à l'aménagement d'espaces extérieurs: cour maternelle, accès l'entrée école maternelle, accès à l'entrée du gymnase et de la salle de danse, espace paysager. Le bâtiment existant est rénové avec une réhabilitation partielle des espaces intérieurs et une réfection totale des façades Nord et Sud ainsi que des pignons.

Le marché comporte quatre options/prestations supplémentaires à chiffrer obligatoirement:

— option salle de gymnastique,

— option éclairage extérieur luminaires à led,

— option production ECS solaire,

— option réfection de la cour primaire.

Il s'agit d'option au sens du droit français. Il n'est pas prévu d'option au sens du droit européen.

Les variantes sont autorisées, notamment sur l'ossature de la toiture de la salle de gymnastique.

Numéro de référence: M2011-Tx Cité Verte
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de la Cité Verte, 94370 Sucy-en-Brie, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats seront jugés selon leur capacité professionnelle, technique et financière selon les modalités énoncées à l'article 2.2 "dossiers de candidatures et des offres" du règlement de consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le bénéficiaire de l'avance est informé que la collectivité territoriale demande la constitution d'une garantie à première demande pour la totalité du remboursement de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé sur le budget de la commune et le paiement sera effectué par virement après mandatement administratif. Le délai de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Possibilité de présenter une offre seul ou en groupement d'entreprises. En cas de groupement, il sera exigé la forme du groupement solidaire lors de la signature du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère n° 1: valeur économique de l'offre (50)
2. Sous-critère 1-1: offre financière (45)
3. Sous-critère 1-2: cohérence des prix de la DPGF avec le niveau de qualité prescrit au CCTP (5)
4. Critère n° 2: valeur technique de l'offre (40)
5. Sous-critère 2-1: dispositions prévues pour la sécurité et l'hygiène des tiers et des utilisateurs (15)
6. Sous-critère 2-2: installation et organisation matérielle du chantier, des approvisionnements et gestion des accès (5)
7. Sous-critère 2-3: procédés d'exécution y compris variante(s) éventuelle(s) (5)
8. Sous-Critère 2-4: composition de l'équipe de direction du chantier, de l'équipe chargée des études d'exécution et de la coordination (5)
9. Sous-critère 2-5: démarche qualité environnementale (HQE) (5)
10. Sous-critère 2-6: effectifs affectés au chantier (3)
11. Sous-critère 2-7: provenance des matériaux et matériels mis en oeuvre (2)
12. Critère n° 3: programme d'exécution des ouvrages (optimisation du planning prévisionnel des travaux), délai (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Sucy-en-Brie
Contact
Point de contact: Mme le maire
Nom: Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pourront prendre contact avec le service marchés publics par téléphone au +33 149822450-270, par fax au +33 149822459 et pourront poser leur question sur la plateforme https://marches-sucy.achatpublic.com dans la rubrique prévue à cet effet.
Adresse postale: hôtel de ville, 2 avenue Georges Pompidou, BP 70001
Nom: Le DCE est transmis gratuitement à chaque candidat suite à une demande écrite (adresse postale, courriel ou fax). Le DCE est téléchargeable dans son intégralité sur la plateforme de la ville à l'adresse internet ci-après,
Adresse postale: 2 avenue Georges Pompidou, BP 70001
Point de contact: hôtel de ville, service marchés publics et assurances
URL des documents: https://marches-sucy.achatpublic.com 🌏
Nom: Les offres peuvent être remises: - par courrier: Mme le maire, hôtel de ville, service des marchés publics, 2 avenue Georges Pompidou, BP 70001, 94371 Sucy-en-Brie Cedex, FRANCE - de manière dématérialisée sur la plate-forme achatpublic.com à l'adresse Internet ci-après / en main propre à l'adresse ci-dessous auprès du service marchés publics aux horaires suivants: de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Adresse postale: hôtel de ville 2 avenue Georges Pompidou
Commune postale: Sucy-en-Brie
Code postal: 94370
URL pour la participation: https://marches-sucy.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: M2011-Tx Cité Verte

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Ville de Sucy-en-Brie - service des marchés publics
Adresse postale: 2 avenue Georges Pompidou
Commune postale: Sucy-en-Brie
Code postal: 94370
Courrier électronique: marches@ville-sucy.fr 📧
Téléphone: +33 149822450 📞
Fax: +33 149822459 📠
Source: OJS 2011/S 123-203825 (2011-06-28)

Informations complémentaires (2011-07-11)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-11 📅
Date de publication: 2011-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 133-220353
Se réfère à l'avis: 2011/S 123-203825
Numéro JO-S: 133
Source: OJS 2011/S 133-220353 (2011-07-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (9)

Travaux de construction de bâtiments scolaires (8)