Restructuration partielle et extension du groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau 75020 Paris, FRANCE
Ville de Paris
Travaux de restructuration partielle et extension du groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau 75020 Paris, FRANCE.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-03-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-11.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-02-11 | Avis de marché |
| 2011-06-16 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-02-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: direction du patrimoine et de l'architecture section locale d'architecture du 20ème arrondissement 154 rue des Pyrénées
Code postal: 75020
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 153276969 📞
Fax: +33 143486781 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-11 📅
Date limite de soumission: 2011-03-30 📅
Date de publication: 2011-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 31-051066
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Durée de l'accord: 14 mois
Numéro de référence: 2011V21001900
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau, 75020 Paris, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Contact
Point de contact: M. Stéphan Lajous - ingénieur en chef
section locale d'architecture 20
Nom: Ville de Paris section locale d'architecture du 20ème arrondissement
Adresse postale: 154 rue des Pyrénées
Point de contact: bureau des marchés
Nom: Ville de Paris direction du patrimoine et de l'architecture
Adresse postale: 98 quai de la Râpée
Code postal: 75570
Point de contact: bureau des affaires juridiques et des marchés / bureau du rez-de-chaussée - de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
Mme Evelyne Regulier
Téléphone: +33 143478228 📞
Courrier électronique: evelyne.regulier@paris.fr 📧
Fax: +33 143478125 📠
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011V21001900
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Voir les articles l.551-1 à 23 du code de justice administrative.
Source: OJS 2011/S 031-051066 (2011-02-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
Option technique obligatoire no 1 sur les lots techniques no 1 et no 5: (école elementaire a et école elementaire b): baies accessibles pompiers sciage et démolitions partielles des appuis et/ou allèges existants, compatible avec la mise en oeuvre de baies accessibles pompiers conformes à l¹arrêté du 25.6.1980.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: direction du patrimoine et de l'architecture section locale d'architecture du 20ème arrondissement 154 rue des Pyrénées
Code postal: 75020
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 153276969 📞
Fax: +33 143486781 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-11 📅
Date limite de soumission: 2011-03-30 📅
Date de publication: 2011-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 31-051066
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électroniques à cette même adresse dans les conditions fixées dans dossier de consultation des entreprises.si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.2.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de restructuration partielle et extension du groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau 75020 Paris, FRANCE.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 14 mois
Numéro de référence: 2011V21001900
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau, 75020 Paris, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat individuel ou le groupement devra(ont) obligatoirement produire la DC1 dans sa version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la DC2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d et E.
Afficher plus
Le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la DC2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus
La DC2 devra être accompagnée des documents suivants: le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature. Le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement par emprunt sur le budget d'investissement de la ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, révisable. acomptes mensuels.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Contact
Point de contact: M. Stéphan Lajous - ingénieur en chef
section locale d'architecture 20
Nom: Ville de Paris section locale d'architecture du 20ème arrondissement
Adresse postale: 154 rue des Pyrénées
Point de contact: bureau des marchés
Nom: Ville de Paris direction du patrimoine et de l'architecture
Adresse postale: 98 quai de la Râpée
Code postal: 75570
Point de contact: bureau des affaires juridiques et des marchés / bureau du rez-de-chaussée - de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
Mme Evelyne Regulier
Téléphone: +33 143478228 📞
Courrier électronique: evelyne.regulier@paris.fr 📧
Fax: +33 143478125 📠
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011V21001900
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats sont invités à répondre par voie électroniques à cette même adresse dans les conditions fixées dans dossier de consultation des entreprises.si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.2.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Voir les articles l.551-1 à 23 du code de justice administrative.
Source: OJS 2011/S 031-051066 (2011-02-11)
Avis d'attribution de marché (2011-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 147 411 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: section locale d'architecture du 20ème, arrondissement 154 rue des Pyrénées
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-16 📅
Date de publication: 2011-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 116-190781
Se réfère à l'avis: 2011/S 31-051066
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau, 75020 Paris.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (40)
2. Le délai d'exécution (30)
3. Le prix (30)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-05-26 📅
Adresse postale: Le Mermoz Vélizy espace, 13 avenue Morane Saulnier, CS 20521
Commune postale: Velizy-Villacoublay Cédex
Code postal: 78141
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2011/S 116-190781 (2011-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 147 411 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: section locale d'architecture du 20ème, arrondissement 154 rue des Pyrénées
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-16 📅
Date de publication: 2011-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 116-190781
Se réfère à l'avis: 2011/S 31-051066
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
Le marché de la présente consultation a été conclu le 15.6.2011. Ce contrat est consultable en en faisant la demande par courrier à l'adresse suivante: mairie de Paris bureau des marchés 154 rue des Pyrénées 75020 Paris. Il peut être contesté par les concurrents évincés dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication, au titre du recours créé par le conseil d'État dans son arrêt du 16.7.2007 no 291545.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.6.2011.
Afficher plus
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Groupe scolaire 8/10/20 rue le Vau, 75020 Paris.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (40)
2. Le délai d'exécution (30)
3. Le prix (30)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-05-26 📅
Adresse postale: Le Mermoz Vélizy espace, 13 avenue Morane Saulnier, CS 20521
Commune postale: Velizy-Villacoublay Cédex
Code postal: 78141
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2011/S 116-190781 (2011-06-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)