Restructuration et extension du collége "Armand Coussens" à Saint Ambroix
Conseil général du Gard
La présente consultation concerne une opération globale comportant 21 lots; elle a pour objet de relancer les lots 3, étanchéité, et 8: Faux Plafonds.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 30 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant. Il est fixé une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution.
Marché ordinaire. Chantier à réaliser en site occupé.
Le délai de réception des offres était de 2011-06-08. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-28.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-04-28 | Avis de marché |
| 2011-09-19 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-04-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 3 rue Guillemettte
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-28 📅
Date limite de soumission: 2011-06-08 📅
Date de publication: 2011-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 84-137701
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 3
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Faux plafonds.
Numéro de référence: 10SC01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Saint Ambroix.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Critère: 1. Prix des prestations, jugé au vu de la DPGF (60)
2. Valeur technique, jugée au vu du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Contact
Point de contact: direction de la commande publique
M. le président du Conseil général du Gard
Commune postale: Nimes Cedex 9
Point de contact: renseignements d'ordre technique: Conseil général du Gard, direction des bâtiments, service construction, 3 rue Guillemette Nîmes Cedex 9, auprès de Rubin Laurent, fax: +33 466767799, courriel: dcp-personnee, nîmespublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr; d'ordre administratif: Conseil général du Gard, direction de la commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, auprès de Anne Combe, fax: +33 466763645, courriel: dcp-personnepublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr
Nom: retrait au Conseil général du Gard
Adresse postale: hôtel Carénou, 14 rue Bernard Aton
Point de contact: direction de la commande publique, horaires: de 8:30 à 14:00 à 11:30 et de 16:00; demande par fax: +33 466763600 ou par courriel: dcp-personnepublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr
envoi postal: conseil général du Gard, direction de la commande publique, 3 rue Guillemette Nimes Cedex 9; dépôt contre récépissé: hôtel du département, 14 rue Bernard Aton, 30044 Nîmes Cedex, 9 horaires: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00, URL: www.gard.fr
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10SC01
Informations complémentaires
Source: OJS 2011/S 084-137701 (2011-04-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Quantité ou étendue:
La réalisation des travaux est prévue en seule tranche de travaux et en 4 phases de travaux.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 3 rue Guillemettte
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-28 📅
Date limite de soumission: 2011-06-08 📅
Date de publication: 2011-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 84-137701
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel).
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941, Nîmes Cedex 09, FRANCE.
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
— Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes cedex 09, FRANCE, téléphone: +33 466273700 et télécopie: +33 466362786, courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr,
— Conseil général du Gard, direction de la commande publique, service prestations commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Télécopie: +33 466763645. Courriel: dcp-marcheformalise@cg30.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.4.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne une opération globale comportant 21 lots; elle a pour objet de relancer les lots 3, étanchéité, et 8: Faux Plafonds.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 30 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant. Il est fixé une période de préparation de 30 jours, non comprise dans le délai d'exécution.
Afficher plus
Marché ordinaire. Chantier à réaliser en site occupé.
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Faux plafonds.
Numéro de référence: 10SC01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Saint Ambroix.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Critères de sélection des candidats:
— Garanties et capacités techniques et financières,
— Capacités professionnelles.
Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics).
Afficher plus
Situation juridique - capacité économique et capacité technique - références requises:
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics. Prix global et forfaitaire, révision mensuelle.
Modalités de règlement des comptes: conditions du CCAP. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement: fonds propres.
Groupement conjoint sans mandataire solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— En qualité de mandataire d'un groupement et co-traitant d'un ou plusieurs groupements.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations, jugé au vu de la DPGF (60)
2. Valeur technique, jugée au vu du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Contact
Point de contact: direction de la commande publique
M. le président du Conseil général du Gard
Commune postale: Nimes Cedex 9
Point de contact: renseignements d'ordre technique: Conseil général du Gard, direction des bâtiments, service construction, 3 rue Guillemette Nîmes Cedex 9, auprès de Rubin Laurent, fax: +33 466767799, courriel: dcp-personnee, nîmespublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr; d'ordre administratif: Conseil général du Gard, direction de la commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, auprès de Anne Combe, fax: +33 466763645, courriel: dcp-personnepublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr
Nom: retrait au Conseil général du Gard
Adresse postale: hôtel Carénou, 14 rue Bernard Aton
Point de contact: direction de la commande publique, horaires: de 8:30 à 14:00 à 11:30 et de 16:00; demande par fax: +33 466763600 ou par courriel: dcp-personnepublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr
envoi postal: conseil général du Gard, direction de la commande publique, 3 rue Guillemette Nimes Cedex 9; dépôt contre récépissé: hôtel du département, 14 rue Bernard Aton, 30044 Nîmes Cedex, 9 horaires: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00, URL: www.gard.fr
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10SC01
Informations complémentaires
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel).
Afficher plus
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941, Nîmes Cedex 09, FRANCE.
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
— Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes cedex 09, FRANCE, téléphone: +33 466273700 et télécopie: +33 466362786, courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr,
— Conseil général du Gard, direction de la commande publique, service prestations commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Télécopie: +33 466763645. Courriel: dcp-marcheformalise@cg30.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.4.2011.
Avis d'attribution de marché (2011-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 379 527,80 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: direction de la commande publique 3 rue Guillemettte
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-19 📅
Date de publication: 2011-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 182-296107
Se réfère à l'avis: 2011/S 84-137701
Numéro JO-S: 182
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 10SC01/R7
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: commune de Saint-Ambroix.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-07-25 📅
Nom: Tresquoise d'Isolation
Commune postale: Tresques
Code postal: 30330
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2011/S 182-296107 (2011-09-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 379 527,80 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: direction de la commande publique 3 rue Guillemettte
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-19 📅
Date de publication: 2011-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 182-296107
Se réfère à l'avis: 2011/S 84-137701
Numéro JO-S: 182
Informations complémentaires
Le lot 3: étanchéité est déclaré infructueux et sera relancé en marché négocié selon l'article 35 I 1du code des marchés publics. Date de signature du marché: 17.8.2011. Modalités de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du conseil général, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Instances chargée des recours: Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères CS 88010 30941, Nîmes Cedex 09, FRANCE. Téléphone: +33 466273700 et télécopie: +33 466362786. Courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr. Conseil général du Gard, direction de la commande publique, service prestations commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Télécopie: +33 466763645. Courriel: dcp-personnepublique@cg30.fr.
Annonce n° 130, BOAMP 87 A du 4.5.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.9.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 10SC01/R7
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: commune de Saint-Ambroix.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-07-25 📅
Nom: Tresquoise d'Isolation
Commune postale: Tresques
Code postal: 30330
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Source: OJS 2011/S 182-296107 (2011-09-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)