Restauration "monument historique" des menuiserie sde la cour Visconti et de la porte cochère sur cour du passage Visconti (3 lots)

Etablissement public Musée du Louvre

La présente consultation, décomposée en 3 lots, porte sur les travaux de restauration "monument historique" des menuiseries de la cour Visconti et de la porte cochère sur cour du passage Visconti. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des travaux d'accompagnement des projets "arts de l'Islam" et "Trois-Antiques".
La nature et le volume des travaux à réaliser sont précisés dans le CCTP propore à chacun des lots.
La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée passée en application des articles 26-ii-5° et 28 du code des marchés publics 2006.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-09. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Etablissement public Musée du Louvre

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-04-15	Avis de marché
2011-07-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

La présente consultation porte sur les prestations de restauration "monument historique" des menuiseries de la cour Visconti et de la porte cochère sur cour du passage Visconti.Elle se décompose selon les 3 lots suivants:— Lot 1: menuiserie - peinture,— Lot 2: maçonnerie et pierre de taille,— Lot 3: ferronnerie - métallerie - bronzerie.Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé traité à prix global et forfaitaire.Les variantes sont interdites.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: pavillon Mollien
Code postal: 75058
Commune postale: Paris Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.louvre.fr 🌏
Courrier électronique: robin.kopp@louvre.fr 📧
Téléphone: +33 140208464 📞
Fax: +33 140205728 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-15 📅
Date limite de soumission: 2011-05-09 📅
Date de publication: 2011-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 76-124313
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires

I - la présente consultation est une procédure adaptée passée en application des article 26 II 5 et 28 du code des marchés publics. Dans le cadre de la procédure, des négociations pourront avoir lieu avec les candidats ayant remis une offre respectant les exigences relatives au délai et modalités formelles de présentation des offres définies dans le règlement de la consultation. La négociation pourra porter sur tous les points de l'offre et du cahier des charges, sans toutefois pouvoir porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation; II - une visite obligatoire du site devra être effectuée par les candidats. Cette visite organisée par la direction de la maîtrise d'ouvrage a pour objet de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique dans lequel les travaux s'effectuent. La visite dure une demi-journée au total et est effectuée à la date suivante: — le jeudi 28.4.2011 à 9:30. Les conditions d'organisation de la visite sont précisées dans le règlement de la consultation. III - les candidats peuvent remettre une offre sous forme papier ou par voie électronique. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation. IV - durée du marché: le marché sera conclu, à compter de sa notification; pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE. Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis tout corps d'état confondus est fixé à neuf (9) mois à compter de la décision du maître de l'ouvrage prescrivant le démarrage de la période de préparation. La durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois et sa durée est commune à l'ensemble des lots. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tout corps d'État confondus est fixé à huit (8) mois hors levée des réserves et prend effet à l'issue de la période de préparation. VI- remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée. Achatpublic.com. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide lors du téléchargement du dossier. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2011.

Informations complémentaires

I - la présente consultation est une procédure adaptée passée en application des article 26 II 5 et 28 du code des marchés publics. Dans le cadre de la procédure, des négociations pourront avoir lieu avec les candidats ayant remis une offre respectant les exigences relatives au délai et modalités formelles de présentation des offres définies dans le règlement de la consultation. La négociation pourra porter sur tous les points de l'offre et du cahier des charges, sans toutefois pouvoir porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation;

II - une visite obligatoire du site devra être effectuée par les candidats. Cette visite organisée par la direction de la maîtrise d'ouvrage a pour objet de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique dans lequel les travaux s'effectuent.

La visite dure une demi-journée au total et est effectuée à la date suivante:

— le jeudi 28.4.2011 à 9:30.

Les conditions d'organisation de la visite sont précisées dans le règlement de la consultation.

III - les candidats peuvent remettre une offre sous forme papier ou par voie électronique. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.

IV - durée du marché: le marché sera conclu, à compter de sa notification; pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE. Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis tout corps d'état confondus est fixé à neuf (9) mois à compter de la décision du maître de l'ouvrage prescrivant le démarrage de la période de préparation. La durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois et sa durée est commune à l'ensemble des lots. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tout corps d'État confondus est fixé à huit (8) mois hors levée des réserves et prend effet à l'issue de la période de préparation.

VI- remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée.

Achatpublic.com. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide lors du téléchargement du dossier.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La nature et le volume des travaux à réaliser sont précisés dans le CCTP propore à chacun des lots.

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée passée en application des articles 26-ii-5° et 28 du code des marchés publics 2006.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: menuiserie - peinture
Brève description:

Les travaux prévus au présent lot comprennent…

… principalement:— La récupération des menuiseries stockées,— La récupération de menuiseries depuis le lieu de stockage,— La dépose des menuiseries en place,— La restauration et l'adaptation des menuiseries,— L'adaptation et le nettoyage des parements adjacents aux menuiseries,— Le remplacement des volumes vitrés,— La repose des menuiseries.

… principalement:

— La récupération des menuiseries stockées,

— La récupération de menuiseries depuis le lieu de stockage,

— La dépose des menuiseries en place,

— La restauration et l'adaptation des menuiseries,

— L'adaptation et le nettoyage des parements adjacents aux menuiseries,

— Le remplacement des volumes vitrés,

— La repose des menuiseries.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution des travaux du lot 1 est fixé à huit (8) mois et une (1) semaine hors levée des réserves et prend effet à compter de l'issue de la période de préparation.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: maçonnerie et pierre de taille
Brève description:

Les travaux prévus au présent lot comprennent principalement:— Les installations complémentaires de chantier,— Les échafaudages et protections,— Le nettoyage et la restauration de parements en pierre de taille,— Le nettoyage et la restauration des voûtes en plâtre,— Un badigeonnage général,— Des réservations diverses.

— Les installations complémentaires de chantier,

— Les échafaudages et protections,

— Le nettoyage et la restauration de parements en pierre de taille,

— Le nettoyage et la restauration des voûtes en plâtre,

— Un badigeonnage général,

— Des réservations diverses.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution des travaux du lot 2 est fixé à trois (3) mois et une (1) semaine hors levée des réserves et prend effet à compter de l'issue de la période de préparation.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: ferronnerie - métallerie - bronzerie
Brève description:

Les travaux prévus au présent lot comprennent principalement:— La restauration et la repose des 35 lanternes de la cour Visconti,— La restauration et la repose des 4 bornes-fontaines (hors remise en eau).

— La restauration et la repose des 35 lanternes de la cour Visconti,

— La restauration et la repose des 4 bornes-fontaines (hors remise en eau).

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution des travaux du lot 3 est fixé à quatre (4) mois hors levée des réserves et prend effet à compter de l'issue de la période de préparation.

Quantité ou étendue:

La présente consultation porte sur les prestations de restauration "monument historique" des menuiseries de la cour Visconti et de la porte cochère sur cour du passage Visconti.

Elle se décompose selon les 3 lots suivants:

— Lot 1: menuiserie - peinture,

— Lot 2: maçonnerie et pierre de taille,

— Lot 3: ferronnerie - métallerie - bronzerie.

Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé traité à prix global et forfaitaire.

Les variantes sont interdites.

Description des options:

En application de l'article 35-ii 5° du code des marchés publics, l'établissement public du musée du Louvre pourra recourir à la procédure négociée en vue de la passation de marchés complémentaires.

Numéro de référence: 2011-058M à 60M
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats produisent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux:

— DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante: http://minefe.gouv.fr, marchés publics, formulaires nationaux non obligatoires),

— DC2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante: http://minefe.gouv.fr, marchés publics, formulaires nationaux non obligatoires).

Situation économique et financière:

— Les capacités économiques et financières des candidats seront appréciées au vu du DC2 dûment rempli.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des principales références "monuments historiques" similaires, effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les références présentées seront accompagnées d'attestation de bonne exécution émises par les maitres d'ouvrages concernées,

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Les capacités professionnelles et techniques des candidats seront appréciées au vu de ces différents éléments.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Il sera fait application d'une retenue de garantie de 5 % du montant du marché éventuellement augmentée des travaux supplémentaires. Conformément à l'article 102 du code des marchés publics, l'entrepreneur pourra, s'il le désire, remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande, ou si les deux parties sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement est assuré par le budget de l'établissement.

L'exécution des travaux donnera lieu au versement d'acomptes dans les conditions prévues au CCAP.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

L'avance prévue à l'article 87 du code des marchés publics sera d'un montant de 20 % et accordée au titulaire selon les conditions prévues au CCAP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché pourra être attribué à une entreprise ou à un groupement d'entreprises, étant entendu que le groupement doit être constitué dès le stade de la candidature.

Les entreprises ne pourront se présenter à la fois en tant que candidats individuels et membres d'un groupement; une entreprise ne pourra se présenter en tant que mandataire de plus d'un groupement.

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Etablissement public musée du Louvre
Contact
Point de contact: direction financière et juridique - service de la commande publique
M. Kopp Robin
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_2XE3x8g_Xt&v=1&selected=0 🌏
Nom: Musée du Louvre
Point de contact: Dfj scp
Fax: +33 140208464 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_2XE3x8g_Xt&v=1&selected=0 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_2XE3x8g_Xt&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_2XE3x8g_Xt&v=1&selected=0 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-058M à 60M
Informations complémentaires

II - une visite obligatoire du site devra être effectuée par les candidats. Cette visite organisée par la direction de la maîtrise d'ouvrage a pour objet de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique dans lequel les travaux s'effectuent.

La visite dure une demi-journée au total et est effectuée à la date suivante:

— le jeudi 28.4.2011 à 9:30.

Les conditions d'organisation de la visite sont précisées dans le règlement de la consultation.

III - les candidats peuvent remettre une offre sous forme papier ou par voie électronique. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.

IV - durée du marché: le marché sera conclu, à compter de sa notification; pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, ainsi qu'à la fourniture et la mise au point des DOE. Le délai global d'exécution de l'ensemble des marchés allotis tout corps d'état confondus est fixé à neuf (9) mois à compter de la décision du maître de l'ouvrage prescrivant le démarrage de la période de préparation. La durée de la période de préparation est fixée à un (1) mois et sa durée est commune à l'ensemble des lots. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tout corps d'État confondus est fixé à huit (8) mois hors levée des réserves et prend effet à l'issue de la période de préparation.

VI- remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, la notification du rejet aux candidats de leur candidature ou de leur offre, prévue à l'article 80 du code des marchés publics, se fera par transmission électronique par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée.

Achatpublic.com. L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse email valide lors du téléchargement du dossier.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2011/S 076-124313 (2011-04-15)

Avis d'attribution de marché (2011-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 281 112,99 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-05 📅
Date de publication: 2011-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 129-213461
Se réfère à l'avis: 2011/S 76-124313
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Les marchés 201-058M, 2011-059M et 2011-60M sont consultables, dans le respcect des secrets protègés par la loi, sur place et sur rendez-vous, à l'adresse suivante: musée du Louvre, direction financière et juridique, pavillon Mollien, 75058 Paris Cedex 01, FRANCE. Annonce n° 282, BOAMP 78 A du 20.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.7.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-07-01 📅
Adresse postale: 8 rue Jean Prouvé
Commune postale: Viillejuif
Code postal: 94800
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Adresse postale: 76 rue des Vignoles
Commune postale: Paris
Code postal: 75020

3️⃣
Adresse postale: ZAE de Saltgourde, avenue du Château
Commune postale: Marsac-sur-l'Isle
Code postal: 24430
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
Source: OJS 2011/S 129-213461 (2011-07-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)