Rénovation de l'éclairage public et réfection des trottoirs quartier Val de l'aurence à Limoges

Limoges Métropole

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Délai d'exécution du marché: 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service - (lots n° 1 et 2).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-31. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-04-15 Avis de marché
2011-09-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprend:— Des travaux de génie civil,— La pose de candélabres avec lanternes,— La réfection des trottoirs en enrobés rouges à chaud,— La fourniture et pose de bordures,— Variantes.Sur le lot no 1 uniquement pour le point suivant: type de candélabre, lanterne et variateur.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-15 📅
Date limite de soumission: 2011-05-31 📅
Date de publication: 2011-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 76-124312
Numéro JO-S: 76
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalites D'Obtention du dossier de consultation. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE, fax +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalites de remise des plis. Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres. Visites sur sites et/ou consultations sur place. Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à: Limoges Métropole. 64 avenue Georges Dumas 87031 Limoges, FRANCE. Tél. +33 555457900. Et demander: La direction des infrastructures routières / service constructions routières. M. Stéphane Bernard, fax +33 555457847. Ou. M. Stéphane Heyraud, fax +33 555457847. A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Délai d'exécution du marché: 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service - (lots n° 1 et 2).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Éclairage public
Brève description:
— Travaux de génie civil,— La pose de candélabres avec lanternes,— Fourniture de gaine TPC rouge diamètre 90 mm: 5 500 m environ,— Fourniture de câble U1000 Ro2v 5g102 : 1 700 m environ,— Fourniture de câble U1000 Ro2v 5g252 : 2 500 m environ,— Fourniture de lanterne 150w SHP: 34 environ,— Candélabre droit acier thermolaqué hauteur de 10 m pour une ou 2 lanternes: 34 environ.
Afficher plus
— Travaux de génie civil,
— La pose de candélabres avec lanternes,
— Fourniture de gaine TPC rouge diamètre 90 mm: 5 500 m environ,
— Fourniture de câble U1000 Ro2v 5g102 : 1 700 m environ,
— Fourniture de câble U1000 Ro2v 5g252 : 2 500 m environ,
— Fourniture de lanterne 150w SHP: 34 environ,
— Candélabre droit acier thermolaqué hauteur de 10 m pour une ou 2 lanternes: 34 environ.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Voirie
Brève description:
— Réfection des trottoirs en enrobés rouges à…
… chaud,— Fourniture et pose de bordures,— Chargement, transport et mise en oeuvre de matériau type fraisats (ep: 15 cm): 495 m³ environ,— Fourniture et mise en oeuvre de béton C20/25 pour trottoirs: 330 m³ environ,— Fourniture et mise en oeuvre de EB 6 roul 50/70 rouges (épaisseur: 4,5 cm): 330 t environ.
… chaud,
— Fourniture et pose de bordures,
— Chargement, transport et mise en oeuvre de matériau type fraisats (ep: 15 cm): 495 m³ environ,
— Fourniture et mise en oeuvre de béton C20/25 pour trottoirs: 330 m³ environ,
— Fourniture et mise en oeuvre de EB 6 roul 50/70 rouges (épaisseur: 4,5 cm): 330 t environ.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprend:
— Des travaux de génie civil,
— La pose de candélabres avec lanternes,
— La réfection des trottoirs en enrobés rouges à chaud,
— La fourniture et pose de bordures,
— Variantes.
Sur le lot no 1 uniquement pour le point suivant: type de candélabre, lanterne et variateur.
Numéro de référence: AF-2011-088-01

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) et NOTI2 (état annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites https://www.achats-limousin.com/ ou.
Afficher plus
Pour tous les lots:
— Lettre de candidature (DC1),
— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (DC2),
— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (DC1),
— Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).
Situation économique et financière:
Pour tous les lots:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2),
— Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Pour tous les lots:
— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au DC2),
Afficher plus
— Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier (à annexer au DC2):
Lot 1- qualification minimale demandée: 6.83 ou équivalent;
Lot 2 - carte FNTP 3p-3b ou équivalent,
— La preuve de la capacité du candidat peut toutefois être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Sont acceptés les certificats équivalents délivrés par les organismes établis dans d'autres États membres. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur État d'origine,
Afficher plus
— Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux seront financés sur le budget de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole et seront rémunérés selon les prescriptions du CCAP et en application du décret n° 62-1587 du 29.12.1962 portant règlement de la comptabilité publique, et des articles 86 à 111 du code des marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-06-15 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 30 %, performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 %, performance de la prestation de travaux 30 %, qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'AE, du BPU et du DQE, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 x (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée) 3 (35)
3. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 %, qualité du traitement des déchets 40 % (30)
4. Lot 2 - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 %, performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 %, performance de la prestation de travaux 40 %, qualité du dossier 20 (35)
5. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'ae, du bpu et du dqe, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 x (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée) 3 (35)
6. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 %, qualité du traitement des déchets 40 % (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF-2011-088-01
Informations complémentaires
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalites D'Obtention du dossier de consultation.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326).
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction des infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, BP 3120, 87031 Limoges Cedex 1, FRANCE, fax +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Afficher plus
Les offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalites de remise des plis.
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Visites sur sites et/ou consultations sur place.
Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à:
Limoges Métropole.
64 avenue Georges Dumas
87031 Limoges, FRANCE.
Tél. +33 555457900.
Et demander:
La direction des infrastructures routières / service constructions routières.
M. Stéphane Bernard, fax +33 555457847.
Ou.
M. Stéphane Heyraud, fax +33 555457847.
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole - service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Téléphone: +33 10555459300 📞
Fax: +33 10555038660 📠
Source: OJS 2011/S 076-124312 (2011-04-15)
Avis d'attribution de marché (2011-09-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-28 📅
Date de publication: 2011-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 188-306296
Se réfère à l'avis: 2011/S 76-124312
Numéro JO-S: 188
Informations complémentaires
Le lot 1 est déclaré infructueux pour cause d'offres jugées inacceptables. le lot 2 est attribué pour un montant de 178 975,42 EUR TTC avec un délai d'éxécution fixé à 8 mois. Annonce n° 300, BOAMP 78 A. Annonce n° 570, BOAMP 78 B du 20.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.9.2011.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 30 % performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % performance de la prestation de travaux 30 % qualité du dossier 20 % (35)
2. Prix des Prestations - apprécié en fonction de l'AE, du BPU et du DQE, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)3 (35)
3. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 % qualité du traitement des déchets 40 % (30)
4. Lot 2 - valeur technique - appréciée en fonction des sous critères suivants: performance des produits 20 % performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % performance de la prestation de travaux 40 % qualité du dossier 20 (35)
5. Prix des prestations - apprécié en fonction de l'AE, du BPU et du DQE, selon la formule suivante: note de l'offre = 20 X (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée)3 (35)
6. Performance en matière de protection de l'environnement - appréciée en fonction des sous critères suivants: impact environnemental des travaux 60 % qualité du traitement des déchets 40 % (30)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-06-27 📅
Nom: Marché déclaré infructueux en raison d'offres innaceptables
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Eiffage Travaux Publics
Adresse postale: 1 rue de Dion Bouton ZI Nord
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole / service de la commande publique
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2011/S 188-306296 (2011-09-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Eiffage travaux publics Marché déclaré infructueux en raison...
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux routiers Travaux de réparation de routes Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'installation de systèmes...