Rennes - brasserie Saint-Hélier - construction de 47 logements locatifs sociaux et 2 commerces

OPH Rennes Métropole

Rennes - ZAC brasserie Saint-Hélier - lot 1 - construction de 47 logements locatifs sociaux dont 4 issus de la réhabilitation d'un bâtiment existant et 2 commerces avec 43 places de parkings en sous-sol et 25 places de stationnement cédées en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) en rez-de-chaussée semi-enterré.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-08. L'appel d'offres a été publié le 2011-05-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• OPH Rennes Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-05-20	Avis de marché
2012-02-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: Archipel habitat OPH de Rennes métropole, 1 rue J. Coquelin, BP 40805
Code postal: 35208
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.archipel-habitat.fr 🌏
Courrier électronique: contact@archipel-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 299222600 📞
Fax: +33 299537743 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-20 📅
Date limite de soumission: 2011-07-08 📅
Date de publication: 2011-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 99-161895
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires

Autres renseignements complémentaires: a) Le délai d'exécution est de 19 mois. Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Il comprennent la période de préparation de chantier (1 mois) et s'entendent hors congés payés et intempéries; b) Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement: A/soit auprès de l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier 35000 Rennes, FRANCE, tel: +33 299651016, fax: +33 299307454; B/soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise le code des marchés publics, sur le site suivant: www.archipel-habitat-marches.com. c) Remise des offres: A) Archipel retient le mode de transmission sous format papier par "Lrar" ou remises contre récépissé, en rappelant l'objet de la consultation à: — Archipel habitat OPH de Rennes métropole, 1 rue Jean Coquelin, boîte postale 40805, 35208 Rennes Cedex 02, FRANCE. B) Archipel habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant: www.archipel-habitat-marches.com. d) Démarrage prévisionnel des travaux: 4ème trimestre 2011. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: Autres renseignements demandés: Candidature: — Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, — Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP concernant les interdictions de soumissionner, — Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, — Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, — Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, — Liste travaux 5 dernières années avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, — Les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisant les formulaires DC1 et DC2. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.5.2011.

Informations complémentaires

Autres renseignements complémentaires:

a) Le délai d'exécution est de 19 mois. Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Il comprennent la période de préparation de chantier (1 mois) et s'entendent hors congés payés et intempéries;

b) Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement:

A/soit auprès de l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier 35000 Rennes, FRANCE, tel: +33 299651016, fax: +33 299307454;

B/soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise le code des marchés publics, sur le site suivant:

www.archipel-habitat-marches.com.

c) Remise des offres:

A) Archipel retient le mode de transmission sous format papier par "Lrar" ou remises contre récépissé, en rappelant l'objet de la consultation à:

— Archipel habitat OPH de Rennes métropole, 1 rue Jean Coquelin, boîte postale 40805, 35208 Rennes Cedex 02, FRANCE.

B) Archipel habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant:

www.archipel-habitat-marches.com.

d) Démarrage prévisionnel des travaux: 4ème trimestre 2011.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:

Autres renseignements demandés:

Candidature:

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP concernant les interdictions de soumissionner,

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— Liste travaux 5 dernières années avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— Les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisant les formulaires DC1 et DC2.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.5.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 01
Brève description: 10.0 - gros oeuvre VRD
Numéro du lot: 02
Brève description: 13.0 - ravalement des façades
Numéro du lot: 03
Brève description: 16.0 - traitement des façades - bardages
Numéro du lot: 04
Brève description: 20.0 - étanchéité - couverture
Numéro du lot: 05
Brève description: 31.0 - menuiseries extérieures
Numéro du lot: 06
Brève description: 31.3 - portes de garage
Numéro du lot: 07
Brève description: 32.0 - menuiseries intérieures
Numéro du lot: 08
Brève description: 35.0 - métallerie
Numéro du lot: 09
Brève description: 40.0 - cloisons - doublages - faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: 51.0 - plomberie
Numéro du lot: 11
Brève description: 53.1 - chauffage - ventilation
Numéro du lot: 12
Brève description: 61.0 - courants forts
Numéro du lot: 13
Brève description: 64.0 - courants faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: 70.0 - revêtements de sol et faïence
Numéro du lot: 15
Brève description: 72.0 - peinture
Numéro du lot: 16
Brève description: 81.0 - ascenseurs
Numéro du lot: 17
Brève description: 93.0 - espaces verts
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 19 mois
Numéro de référence: 11S0034
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes - ZAC brasserie Saint-Hélier - lot 1.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Capacités techniques, professionnelles et financières.

— références.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Critères de selection des candidatures:

— capacités techniques, professionnelles et financières,

— références.

Capacité technique et professionnelle: Références et prestations similaires de moins de 5 ans.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5 % du montant du marché.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Virement bancaire.

Délai de paiement: 30 jours.

Une avance est prévue (taux de 5,00 %).

Opération financée par des subventions, des emprunts, des fonds propres...(budget d'investissement).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Pas de forme imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-07-13 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique (25)
3. Délais et moyens d'intervention (25)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Rennes métropole
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Nom: Archipel habitat, OPH de Rennes métropole
Adresse postale: Archipel habitat OPH de Rennes métropole d. A. C.c.f. 1 rue J. Coquelin, BP 40805
Point de contact: Dominique Briand; Annie Barbotin; Emmanuelle Monin
URL pour la participation: http://www.archipel-habitat.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0034
Informations complémentaires

Autres renseignements complémentaires:

a) Le délai d'exécution est de 19 mois. Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Il comprennent la période de préparation de chantier (1 mois) et s'entendent hors congés payés et intempéries;

b) Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement:

A/soit auprès de l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier 35000 Rennes, FRANCE, tel: +33 299651016, fax: +33 299307454;

B/soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise le code des marchés publics, sur le site suivant:

www.archipel-habitat-marches.com.

c) Remise des offres:

A) Archipel retient le mode de transmission sous format papier par "Lrar" ou remises contre récépissé, en rappelant l'objet de la consultation à:

— Archipel habitat OPH de Rennes métropole, 1 rue Jean Coquelin, boîte postale 40805, 35208 Rennes Cedex 02, FRANCE.

B) Archipel habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant:

d) Démarrage prévisionnel des travaux: 4ème trimestre 2011.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:

Autres renseignements demandés:

Candidature:

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP concernant les interdictions de soumissionner,

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— Liste travaux 5 dernières années avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— Les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisant les formulaires DC1 et DC2.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.5.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Les voies de recours sont mentionnées dans le code de justice administrative.
Source: OJS 2011/S 099-161895 (2011-05-20)

Avis d'attribution de marché (2012-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 363 904,73 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Rennes Métropole
Adresse postale: Archipel habitat, 1 rue J. Coquelin, BP 40805

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-16 📅
Date de publication: 2012-02-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 34-054106
Se réfère à l'avis: 2011/S 99-161895
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires

Annonce n° 181, BOAMP 102 A du 25.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.2.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes - ZAC Brasserie Saint-Hélier - lot 1.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-12-21 📅
Nom: Sogea Bretagne BTP
Adresse postale: 4 parc Brocéliande, CS 76818
Commune postale: Saint-Gregoire
Code postal: 35768
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Rose Ravalement
Adresse postale: rue de Rennes La Petite Haie
Commune postale: Saint-Gilles
Code postal: 35590

3️⃣

4️⃣
Nom: SAS Raimond
Adresse postale: ZI Beau Soleil, BP 32
Commune postale: Saint-Julien-de-Concelles
Code postal: 44450

5️⃣
Nom: SMAC - Agence de Rennes
Adresse postale: 16 rue de la Retardais, BP 32081
Commune postale: Rennes
Code postal: 35920

6️⃣
Nom: Menuiseries Rennaises
Adresse postale: Parc Confortland - 4 rue de la Perriere
Commune postale: Melesse
Code postal: 35520

7️⃣
Nom: Sarl abf
Adresse postale: 133 avenue Aristide Briand
Code postal: 35000

8️⃣
Nom: Germain
Adresse postale: Les Terres
Commune postale: Guichen
Code postal: 35580

9️⃣
Nom: Arcom
Adresse postale: PA de Bel Air
Commune postale: Crevin
Code postal: 35320

1️⃣0️⃣
Nom: Ebpi
Adresse postale: ZAC de la Teillais
Commune postale: Pace
Code postal: 35740

1️⃣1️⃣
Nom: BST Charrier
Adresse postale: ZA de la Teillais - BP 14112
Commune postale: pace
Code postal: 35741

1️⃣2️⃣
Adresse postale: ZA de la Teillais, BP 14112

1️⃣3️⃣
Nom: Rannou
Adresse postale: ZA rue de l'Avenir
Commune postale: Chavagne
Code postal: 35310

1️⃣4️⃣
Nom: Lepage Electronique
Adresse postale: 1 rue de la Bintinais, ZA du HIL
Commune postale: Noyal-Châtillon

1️⃣5️⃣
Nom: Crlc
Adresse postale: 2 rue de la Donelière
Code postal: 35042

1️⃣6️⃣
Nom: Tual
Adresse postale: 21 rue de la Frébardière, ZI Sud Est

1️⃣7️⃣
Nom: Kone
Adresse postale: 16 rue du Noyer - CS 26312
Code postal: 35063
Source: OJS 2012/S 034-054106 (2012-02-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (19)

Travaux de construction d'immeubles collectifs (17)

Travaux de construction d'appartements