Réhabilitation de la maison de retraite "La Cormetière" à Cholet

Communauté d'agglomération du Choletais

Le marché a pour objet la réhabilitation de la maison de retraite de la Cormetière, établissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) d'une capacité de 82 places en hébergement complet, située 3 rue Jules Ladoumègue à Cholet. Les travaux portent principalement sur l'extension de la maison de retraite (création d'un pôle santé, d'un pôle d'activités, d'un PASA, de 2 accès supplémentaires et l'agrandissement de la cuisine et lingerie), sa rénovation (chambres, offices, séjours, salles de bain communes et redistribution des espaces avec création d'un salon TV et d'une salle à manger des familles) ainsi que la mise aux normes et l'amélioration énergétique du bâtiment existant.
Une visite obligatoire est prévue pour certains lots (no 2, 18, 20 et 21) le 6 ou le 13.12.2011 (9:00), compte tenu de la complexité des travaux. Pour les autres lots, la visite à ces mêmes dates et heures est facultative.
Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de 44 mois, hors congés annuels et hors intempéries et ne comprend pas la période de préparation du chantier (2 mois maximum).
Options prévues sur les lots no 8, 18 et 20.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-01-09. L'appel d'offres a été publié le 2011-11-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté d'agglomération du Choletais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-11-21	Avis de marché
2011-12-14	Informations complémentaires
2012-06-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: 46 avenue Gambetta, BP 62111
Code postal: 49321
Commune postale: Cholet Cedex
Contact
Téléphone: +33 241716728 📞
Fax: +33 272774007 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-21 📅
Date limite de soumission: 2012-01-09 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-365144
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires

Transmission par voie électronique autorisée. Le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_NXVjZKrFmx Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac11s0019. Conditions d'obtention du cahier des charges: Les dossiers sont délivrés gratuitement sur place ou sur demande écrite (fax ou courrier). Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Une visite obligatoire est prévue pour certains lots (no 2, 18, 20 et 21) le 6 ou le 13.12.2011 (9:00), compte tenu de la complexité des travaux. Pour les autres lots, la visite à ces mêmes dates et heures est facultative.

Le délai d'exécution global de l'ensemble des travaux est de 44 mois, hors congés annuels et hors intempéries et ne comprend pas la période de préparation du chantier (2 mois maximum).

Options prévues sur les lots no 8, 18 et 20.

Numéro du lot: 1
Brève description: Vrd - aménagement extérieur.
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition - gros oeuvre.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente lamellé-collé et bois massif.
Numéro du lot: 4
Brève description: Parois à ossature bois - bardage.
Numéro du lot: 5
Brève description: Couverture zinc - châssis de toit - modification couverture existante.
Numéro du lot: 6
Brève description: Etanchéité.
Numéro du lot: 7
Brève description: Métallerie.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures - miroiterie.
Numéro du lot: 9
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries bois intérieures.
Numéro du lot: 11
Brève description: Agencement.
Numéro du lot: 12
Brève description: Cloisons sèches - plafonds en plaques de plâtre.
Numéro du lot: 13
Brève description: Plafonds suspendus - isolation.
Numéro du lot: 14
Brève description: Revêtement de sols scellés - faïence.
Numéro du lot: 15
Brève description: Revêtements de sols collés.
Numéro du lot: 16
Brève description: Peinture - revêtements muraux.
Numéro du lot: 17
Brève description: Signalétique.
Numéro du lot: 18
Brève description: Electricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 19
Brève description: Système de sécurité incendie.
Numéro du lot: 20
Brève description: Chauffage - ventilation - désenfumage.
Numéro du lot: 21
Brève description: Plomberie - sanitaires.
Numéro du lot: 22
Brève description: Equipement de cuisine.
Numéro de référence: 11S0019

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Renseignements et formalités prévus aux articles 43 à 46 du code des marchés publics et précisés dans le règlement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle: Justificatifs demandés.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Constitution d'une garantie à première demande (5 %) en cas de demande de l'avance par le titulaire.

Retenue de garantie de 5 % pour les marchés de travaux libérée à l'achèvement de la période de garantie (articles 101 à 103 du code des marchés publics).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: ressources propres (budget principal) + subventions (CNSA, région et département); délai global de paiement: 30 jours; mode de règlement: virement bancaire; avance forfaitaire: oui (articles 87 et 88 du code des marchés publics); acomptes: suivant l'avancement des travaux; forme des prix: forfaitaires et révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme imposée. En cas de groupement conjoint: le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement (article 51 du code des marchés publics).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service marchés-contrats
M. le président

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0019
Informations complémentaires

Transmission par voie électronique autorisée.

Le dossier de consultation peut être retiré sous forme électronique à l'adresse suivante:

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_NXVjZKrFmx

Accessible également sur le site www.achatpublic.com, dans la salle des marchés, sous la référence Cac11s0019.

Conditions d'obtention du cahier des charges: Les dossiers sont délivrés gratuitement sur place ou sur demande écrite (fax ou courrier).

Les offres devront être envoyées par la poste sous pli recommandé avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine de réception.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée de l'Ile Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 225-365144 (2011-11-21)

Informations complémentaires (2011-12-14)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-14 📅
Date de publication: 2011-12-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 242-391738
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-365144
Numéro JO-S: 242
Source: OJS 2011/S 242-391738 (2011-12-14)

Avis d'attribution de marché (2012-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 109 382,57 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglomération du Choletais
Adresse postale: rue Saint Bonaventure, BP 62111
Contact
Téléphone: +33 244092690 📞
Fax: +33 244092698 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-29 📅
Date de publication: 2012-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 126-207921
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Annonce no103, BOAMP 227 A du 24.11.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2012.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat (40)
3. Performances en matière de développement durable pour la gestion du chantier au vu du document complété (10)

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Bouchet Francis et Fils
Adresse postale: Les Colombières
Commune postale: Vezins
Code postal: 49340
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: infructueux

3️⃣
Nom: Sarl Batibois
Adresse postale: ZA de la Becquetterie
Commune postale: Maulévrier
Code postal: 49360

4️⃣
Nom: Batibois
Adresse postale: ZA de la Bacquetterie

5️⃣

6️⃣
Nom: Bergeret Sas
Adresse postale: rue Philippe Lebon
Commune postale: La Roche sur Yon
Code postal: 85000

7️⃣
Nom: Merand Metallerie
Adresse postale: ZI La Bergerie
Commune postale: La Séguinière
Code postal: 49280

8️⃣
Nom: Bonnet Guy
Adresse postale: 25 rue Edouard Branly
Commune postale: Les Herbiers
Code postal: 85500

9️⃣
Nom: Kone
Adresse postale: 40/42 rue de la Gitonnière
Commune postale: Joué les Tours
Code postal: 37300

1️⃣0️⃣
Nom: Comec
Adresse postale: BP 40354
Commune postale: Cholet Cedex
Code postal: 49303

1️⃣1️⃣
Nom: Cantereau
Adresse postale: 7 rue du Parc
Commune postale: St Christophe du Bois

1️⃣2️⃣
Nom: Larribeau
Adresse postale: ZI de l'Europe BP 30035
Commune postale: Saint Macaire en Mauges
Code postal: 49458

1️⃣3️⃣
Nom: Plafa
Adresse postale: 3 rue Armand Mayer ZAC du Cormier
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300

1️⃣4️⃣
Nom: Sas Maleinge
Adresse postale: 59 bis avenue de Bon Air
Commune postale: Saint Pierre Montlimart
Code postal: 49115

1️⃣5️⃣

1️⃣6️⃣
Nom: Georges Baudon
Adresse postale: 7 rue Galliéni

1️⃣7️⃣
Nom: Dl system
Adresse postale: ZI du Bois Joly Sud 11 rue Johannes Gutenberg

1️⃣8️⃣

1️⃣9️⃣

2️⃣0️⃣
Nom: Tcs
Adresse postale: 6 rue Fouillaron ZI du Cormier

2️⃣1️⃣
Nom: Eurl Dixneuf
Adresse postale: 9 rue des deux Sèvres

2️⃣2️⃣
Nom: Groupe Benard
Adresse postale: rue Gustave Eiffel ZA de la Petite Boitière
Commune postale: Le Plessis Grammoire
Code postal: 49124

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 6 allée Ile Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 126-207921 (2012-06-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques
Travaux de gros œuvre (>20)