Réfection de génie civil et réhabilitation de l'étanchéité de l'intérieur de la cuve Est du réservoir Sainte Marie sur la commune de Rouen

Communauté de l'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe

La présente consultation concerne, les modalités de réalisation de la réfection de génie civil et réhabilitation de l'étanchéité du réservoir sainte marie situé à l'Angle de la rue Louis Ricard et Sainte Marie, 76000 Rouen, FRANCE.
Les travaux décrits concernent uniquement l'étanchéité intérieure de la cuve Est du réservoir semi-enterré (Voiles périphériques et radier). Cette étanchéité devra être réalisée par l'application d'un revêtement enduit de type hydraulique.
L'étanchéité extérieure a été réalisée sur l'extrado en 2007 et ne fait pas partie du présent marché.
L'étanchéité intérieure de la cuve Ouest a été réalisée en 2005. Un revêtement de type Epoxy a été appliqué.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-11-28. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-10-14 Avis de marché
Avis de marché (2011-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Quantité ou étendue:
Les travaux comprennent l'ensemble des fournitures et travaux, sujétions nécessaires aux travaux d'étanchéité par l'intérieure de l'ouvrage cité précédemment.L'entreprise a l'obligation des résultats suivants:— étanchéité de l'ouvrage (intérieure vers extérieur),— préservation et conservation de la qualité de l'eau (entre autre les matériaux et matériels installés dans l'ouvrage devront tous avoir reçu l'attestation de Conformité Sanitaire),— respect de la structure de l'ouvrage et de sa solidité,— durabilité de réfections réalisées associant les produits utilisés et la mise en oeuvre (durabilité théorique d'au moins 25 ans),— facilité d'entretien par lavage sous pression d'eau et définition des produits de nettoyage pouvant être utilisés.La cuve Ouest du réservoir sera maintenue en service (pleine d'eau) pendant toute la durée des travaux. Les modalités de travaux proposées doivent tenir compte de ce fait.L'entreprise s'assurera de la disponibilité en énergie électrique pour les besoins des travaux (prévoir groupe électrogène si nécessaire).Pendant les travaux l'entreprise devra également veiller à maintenir la sécurisation des accès à l'eau dans le cadre de Vigipirate. Le choix des dispositions est libre par rapport au but recherché et les conditions de travaux mais devra être validé par le maître de l'ouvrage.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de l'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe
Adresse postale: établissement public territorial, service des marchés Norwich House, 14 bis avenue Pasteur, BP 1180
Code postal: 76176
Commune postale: Rouen Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.la-crea.fr 🌏
Courrier électronique: demat.marches@la-crea.fr 📧
Téléphone: +33 232764422 📞
Fax: +33 232764429 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-14 📅
Date limite de soumission: 2011-11-28 📅
Date de publication: 2011-10-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 201-327703
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 160 et 161 du code des marchés publics. Le délai de préparation des travaux est de 2 mois à compter de la date de délivrance de l'ordre de service. Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois à compter de la date de délivrance de l'ordre de Service. La date de démarrage prévisionnelle des travaux est prévue en janvier 2012. Le dossier de consultation peut être téléchargé gratuitement sur le site internet suivant: https://www.mpe276.fr sous la référence 2011-eau-gcstemarie. En cas de retrait du dossier de consultation par la voie papier, ce dernier est à retirer ou envoyé sur demande écrite (télécopie confirmée par courrier), il est remis gratuitement. Les horaires d'ouverture du service des marchés sont les suivants: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. Les offres devront être remis selon les prescriptions prévues au règlement de consultation. Les candidats peuvent répondre sous forme dématérialisée. Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage. Les candidatures seront ouvertes par le représentant de l'entité adjudicatrice. Date prévisible d'ouverture des plis: 29.11.2011. La séance n'est pas publique. La monnaie utilisée est l'euro. Date prévisionnelle d'attribution par la CAO: 16.12.2011. La visite de la cuve est du réservoir Sainte-Marie à Rouen est obligatoire. A cet effet, le candidat devra prendre contact au préalable auprès de Loïc Stéphaniak ou William Levasseur par télécopie aux cordonnées suivantes: +33 235529317, au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres. Un rendez-vous sur site lui sera proposé et une attestation sera remise à l'issue de la visite. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.10.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne, les modalités de réalisation de la réfection de génie civil et réhabilitation de l'étanchéité du réservoir sainte marie situé à l'Angle de la rue Louis Ricard et Sainte Marie, 76000 Rouen, FRANCE.
Les travaux décrits concernent uniquement l'étanchéité intérieure de la cuve Est du réservoir semi-enterré (Voiles périphériques et radier). Cette étanchéité devra être réalisée par l'application d'un revêtement enduit de type hydraulique.
L'étanchéité extérieure a été réalisée sur l'extrado en 2007 et ne fait pas partie du présent marché.
L'étanchéité intérieure de la cuve Ouest a été réalisée en 2005. Un revêtement de type Epoxy a été appliqué.
Quantité ou étendue:
Les travaux comprennent l'ensemble des fournitures et travaux, sujétions nécessaires aux travaux d'étanchéité par l'intérieure de l'ouvrage cité précédemment.
L'entreprise a l'obligation des résultats suivants:
— étanchéité de l'ouvrage (intérieure vers extérieur),
— préservation et conservation de la qualité de l'eau (entre autre les matériaux et matériels installés dans l'ouvrage devront tous avoir reçu l'attestation de Conformité Sanitaire),
— respect de la structure de l'ouvrage et de sa solidité,
— durabilité de réfections réalisées associant les produits utilisés et la mise en oeuvre (durabilité théorique d'au moins 25 ans),
— facilité d'entretien par lavage sous pression d'eau et définition des produits de nettoyage pouvant être utilisés.
La cuve Ouest du réservoir sera maintenue en service (pleine d'eau) pendant toute la durée des travaux. Les modalités de travaux proposées doivent tenir compte de ce fait.
L'entreprise s'assurera de la disponibilité en énergie électrique pour les besoins des travaux (prévoir groupe électrogène si nécessaire).
Pendant les travaux l'entreprise devra également veiller à maintenir la sécurisation des accès à l'eau dans le cadre de Vigipirate. Le choix des dispositions est libre par rapport au but recherché et les conditions de travaux mais devra être validé par le maître de l'ouvrage.
Afficher plus
Description des options:
Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 144-II.7 et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront précisées au CCAP.
Afficher plus
Numéro de référence: 2011-Eau-GCSteMarie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Réservoir Sainte Marie situé à l'Angle de la rue Louis Ricard et Sainte Marie, 76000 Rouen, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Garanties et capacités techniques et financières.
Capacités professionnelles.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui:
— lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé DC1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (déclaration incluse dans le formulaire DC1: version à jour 02/2011),
Afficher plus
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler les capacités du candidat (déclaration incluse dans le formulaire DC2.
Version à jour: 09/2010);
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:
— Qualibat 2142 réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant ou équivalent.
Et.
— Qualibat 3353 imperméabilisation de cuvelage au moyen de résine synthétique (technicité supérieure) ou équivalent.
Ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les prestations, objet du présent marché, seront financées par le budget de la collectivité. Elles seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et suivant les dispositions du chapitre 1er du titre IV du code des marchés publics.
Afficher plus
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Une avance de 5 % est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en qualité de mandataire de plusieurs groupements pour un même marché. De plus, une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des travaux au vu du montant en euros (TTC) indiqué dans l'acte d'engagement (50)
2. Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique établi sur la base de la grille de notation jointe au règlement de la consultation (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe276.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: M. le président du tribunal administratif
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 232081270 📞
Adresse Internet: http://www.ta-rouen.juradm.fr 🌏
Fax: +33 232081271 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— Un recours pour excès de pouvoir dans les 2 mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
Afficher plus
— un référé précontractuel de l'article L 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation,
— un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les 2 mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait,
— un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16.7.2007. Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, AJDA 2007, p.1577). Référé contractuel dans les 31 jours, suivant la publication de l'avis d'attribution. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Tribunal administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, FRANCE. Téléphone +33 232081270, télécopie +33 232081271. Ou auprès de la direction de l'achat public (coordonnées I.1).
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 201-327703 (2011-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de revêtement Travaux d'étanchéification Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de peinture et de vitrerie Travaux d'application de revêtements...