Réalisation d'une infrastructure passive haut débit fourreaux/fibres de collecte et de desserte des zones d'activités économiques

Communauté communes Noeux et environs

Réalisation d'une infrastructure passive haut débit fourreaux/fibres de collecte et de desserte des zones d'activités économiques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-20. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Graniou Infra Nord

Qui ?

• Communauté communes Noeux et environs

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pas-de-Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-06-08	Avis de marché
2011-10-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de câblage informatique
Quantité ou étendue:

Marché de travaux pour la réalisation d'une infrastructure passive haut débit divisé en 2 lots.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de câblage informatique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 138 bis rue Léon Blum
Code postal: 62290
Commune postale: Nœux-les-Mines
Contact
Courrier électronique: daisy.hennebique@cc-noeuxetenvirons.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-08 📅
Date limite de soumission: 2011-07-20 📅
Date de publication: 2011-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 111-182936
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires

Les dossiers de consultation sont remis gratuitement sur demande auprès du pouvoir adjudicateur ou téléchargeables sur la plate-forme électronique "Marches-Securises.Fr". Les offres sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception postal, remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé ou transmises par voie électronique sur le site Internet "Marches-Securises.Fr". Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réalisation d'une infrastructure passive haut débit fourreaux/fibres de collecte et de desserte des zones d'activités économiques.

Numéro du lot: 1
Brève description: Infrastructures fourreaux.
Numéro du lot: 2
Brève description: Infrastructures fibres.
Numéro de référence: 435

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— DC1,

— DC2,

— copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclarations sur l'honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l'article 43 du CMP,

— déclaration contre la lutte du travail dissimulé,

— Kbis.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— assurances,

— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Attestations du destinataire prouvant les prestations de services ou, à défaut, déclaration de l'opérateur économique,

— certificat de qualification professionnelle adapté aux prestations faisant l'objet du marché ou certificats d'identité professionnelle ou références de prestations attestant de la compétence du candidat.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des factures conformément aux règles de la compatibilité publique et aux dispositions de l'article 98 du code des marchés publics.

Financement: subvention, autofinancement,

Crédits inscrits au budget de la collectivité,

Avance forfaitaire conformément au code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.

Le pouvoir adjudicateur n'impose aucune forme de groupement au stade de l'attribution.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (40)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté communes Noeux et environs
Contact
Point de contact: M. le président

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 435
Informations complémentaires

Les dossiers de consultation sont remis gratuitement sur demande auprès du pouvoir adjudicateur ou téléchargeables sur la plate-forme électronique "Marches-Securises.Fr".

Les offres sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception postal, remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé ou transmises par voie électronique sur le site Internet "Marches-Securises.Fr".

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Source: OJS 2011/S 111-182936 (2011-06-08)

Avis d'attribution de marché (2011-10-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 468 156,11 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes de Noeux et Environs

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-03 📅
Date de publication: 2011-10-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 193-313685
Se réfère à l'avis: 2011/S 111-182936
Numéro JO-S: 193

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-19 📅
Nom: Graniou Infra Nord
Adresse postale: 36 bis route Nationale
Commune postale: Gavrelle
Code postal: 62580
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
6

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Code postal: 59800
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Lille
Source: OJS 2011/S 193-313685 (2011-10-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Installation de matériel de télécommunications (4)

Installation d'infrastructures de câblage (2)