Poursuite des travaux de restauration du mur du 13 ième siècle situé rue de la Californie à Verdun

Ville de Verdun

Réfection de maçonnerie d'un mur datant du 13ième siècle: installation de chantier, travaux préparatoires, échafaudages et protections, démolition de maçonnerie, fourniture et pose de moellons, fourniture, taille et pose de pierre d'euville, démolition de pierre, repose, nettoyage et rejointoiement, patine, ragréage, coulis de chaux.
Le marché se décompose en:
Tranche ferme: 53.40 m du mur qui présente un effondrement. Délai d'exécution 16 mois.
Tranche conditionnelle: 70 mètres. Délai d'exécution 14 mois.
Option 1: pont de Lilette. Délai d'exécution 7 mois.
Option 2: pont rouge. Délai d'exécution 7 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-08-16.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-08-16 Avis de marché
Avis de marché (2011-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 11 rue du Président Poincaré
Code postal: 55100
Commune postale: Verdun
Contact
Courrier électronique: demat@ville-verdun.fr 📧
Téléphone: +33 329834422 📞
Fax: +33 329834404 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-16 📅
Date limite de soumission: 2011-09-30 📅
Date de publication: 2011-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 160-264063
Numéro JO-S: 160
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu en version papier ou électronique sur demande écrite (courrier, fax, courriel) ou en personne aux coordonnées indiquées dans la présente publicité. Il est également disponible sur la plateforme dématérialisée www.klekoon.com. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.8.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Réfection de maçonnerie d'un mur datant du 13ième siècle: installation de chantier, travaux préparatoires, échafaudages et protections, démolition de maçonnerie, fourniture et pose de moellons, fourniture, taille et pose de pierre d'euville, démolition de pierre, repose, nettoyage et rejointoiement, patine, ragréage, coulis de chaux.
Afficher plus
Le marché se décompose en:
Tranche ferme: 53.40 m du mur qui présente un effondrement. Délai d'exécution 16 mois.
Tranche conditionnelle: 70 mètres. Délai d'exécution 14 mois.
Option 1: pont de Lilette. Délai d'exécution 7 mois.
Option 2: pont rouge. Délai d'exécution 7 mois.
Description des options:
Réfection de la maçonnerie du:
— pont de Lilette, option 1,
— pont Rouge, option 2.
Numéro de référence: V115100/21

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 D822-5 et suivants du code du travail.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années: indiquant si possible montant des travaux, date et le lieu d'exécution des travaux,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— certificats de qualification professionnelle (qualibat, attestations de maître d'ouvrages, etc.).
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Imputation sur le budget investissement de la ville de Verdun, programme A2 04 03. Financements extérieurs.
Délai de paiement 30 jours.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Verdun
Contact
Point de contact: cellule achats
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com/?organisme=VERDUN 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: V115100/21
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu en version papier ou électronique sur demande écrite (courrier, fax, courriel) ou en personne aux coordonnées indiquées dans la présente publicité. Il est également disponible sur la plateforme dématérialisée www.klekoon.com.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.8.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, F-54000 Nancy. Tél. +33 383174343. Fax +33 383174350
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe du Tribunal administratif de Nancy, 5 place Carrière, F-54000 Nancy. Tél. +33 383174343. Fax +33 383174350
Source: OJS 2011/S 160-264063 (2011-08-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Autres travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de restructuration Travaux de réfection