Plan 2 à Ris-Orangis

Essonne Aménagement

Construction d'une salle de concert de musiques actuelles.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-15 Avis de marché
2011-08-12 Informations complémentaires
2012-09-11 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux activités artistiques
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux activités artistiques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 93 rue Henri Rochefort
Code postal: 91025
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Courrier électronique: jcmontebrun@91amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 160799777 📞
Fax: +33 160799750 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-15 📅
Date limite de soumission: 2011-09-10 📅
Date de publication: 2011-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 114-188494
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots ne pourra excéder dix huit (18) mois à compter de la date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ce délai comprend l'ensemble des travaux tous corps d'état suivant le planning prévisionnel "directeur" joint au présent dossier permettant d'assurer la livraison complète de l'ouvrage. Ce délai d'exécution comprend obligatoirement le délai légal de préparation de chantier en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé: ce délai est réglementairement incompressible de deux (2) mois. Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises complet (sous la forme de deux CD-ROM) est à réserver puis à retirer à Essonne aménagement (Tél.: +33 160794242 ou bmaire@91amenagement.fr), à l'adresse suivante: Essonne aménagement, 93 rue Henri Rochefort, 91025 Évry Cedex, FRANCE, ou est à télécharger, sur la plate-forme de dématérialisation sur le site Internet "www.achatpublic.com", rubrique "Salle des marchés- entreprise". Le DCE est remis gratuitement à tous les candidats en formulant la demande. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. Unité monétaire: euro. Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et sera composé des pièces énumérées dans le règlement de consultation. Par application de l'article 53 du code des marchés publics, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le maître de l'ouvrage se fondera sur les critères suivants: valeur technique (60 %) et prix des prestations (40 %). Les critères sont décrits à l'article 5 du règlement de la consultation. Les offres seront transmises, en 2 exemplaires, par voie papier à l'adresse suivante: Essonne aménagement (mandataire) - Jean Christophe-Montebrun. 93 rue Henri Rochefort, 91025 Évry Cedex, FRANCE. Le pli sera cacheté et portera la mention suivante: "Construction du plan 2 à Ris-Orangis - lot ou macro-lot n° ... - intitulé du mot ou macro-lot ...". Il sera remis contre récépissé (du lundi au vendredi 9:00-17:00) ou envoyé par la poste à l'adresse ci-dessus mentionnée et devra parvenir à destination avant la date et heure limites. Les plis remis sous enveloppe non cacheté, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. Attention: il est fortement conseillé de prendre en compte un délai d'acheminement postal raisonnable voire suffisamment confortable, pour ne pas voir vos plis arriver hors délai. Renseignements techniques: Mr Jean-Christophe Montebrun - +33 160799777. Renseignements administratifs: Mme Brigitte Maire +33 160799748. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Construction d'une salle de concert de musiques actuelles.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Fondations - gros oeuvre - terrassements généraux - installations de…
… chantier.Qualibat 1233 pieux (technicité supérieure), et / ou Qualibat 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant, et / ou Qualibat 2151 - dallage béton (technicité courante), et / ou Qualibat 2212 - béton armé et béton précontraint (technicité courante), et / ou Qualibat 2242 - fourniture et pose d'éléments en béton armé (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 2412 - constructions et structures métalliques (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
… chantier.
Qualibat 1233 pieux (technicité supérieure), et / ou Qualibat 2112 - maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant, et / ou Qualibat 2151 - dallage béton (technicité courante), et / ou Qualibat 2212 - béton armé et béton précontraint (technicité courante), et / ou Qualibat 2242 - fourniture et pose d'éléments en béton armé (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Qualibat 2412 - constructions et structures métalliques (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Informations complémentaires sur les lots: Néant.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Couverture - etanchéité-bardage.Qualibat 3152 - couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3181 - couverture en plaques nervurées ou ondulées (technicité courante), et / ou Qualibat 3212 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3222 - étanchéité en matériaux de synthèse (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Couverture - etanchéité-bardage.
Qualibat 3152 - couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3181 - couverture en plaques nervurées ou ondulées (technicité courante), et / ou Qualibat 3212 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3222 - étanchéité en matériaux de synthèse (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description:
Façades (murs rideaux) - menuiseries extérieures -…
… serrurerie.Qualibat 3512 - fabrication et pose de menuiseries métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3522 - fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3712 - fourniture et pose de façades - rideaux métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3722 - fourniture et pose de façades - rideaux métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 4531 - fabrication et pose de protections solaires (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 4412 - métallerie (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 3812 - façade en bardage tous type de bardage (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
… serrurerie.
Qualibat 3512 - fabrication et pose de menuiseries métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3522 - fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3712 - fourniture et pose de façades - rideaux métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 3722 - fourniture et pose de façades - rideaux métalliques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 4531 - fabrication et pose de protections solaires (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Qualibat 4412 - métallerie (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualibat 3812 - façade en bardage tous type de bardage (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 4
Brève description:
Menuiseries intérieures bois - cloisons - doublages -…
… faux-plafonds.Qualibat 4312 - fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmé) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 4112 - plâtrerie (technicité confirmée), et / ou Qualibat 4132 - plaques de plâtre (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 6612 - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
… faux-plafonds.
Qualibat 4312 - fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmé) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualibat 4112 - plâtrerie (technicité confirmée), et / ou Qualibat 4132 - plaques de plâtre (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualibat 6612 - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée) ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 5
Brève description:
Peinture - revêtements sols durs - revêtements sols…
… souples.Qualibat 6112 - peinture et ravalement (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées pour la construction de la médiathèque - conservatoire.Qualibat 6222 - revêtements plastiques, lés tendus ou collés, et / ou Qualibat 6233 - revêtements en linoléum, et / ou QUALIBAT 6252 - chapes rapportées, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 6311 - carrelage - revêtements (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
… souples.
Qualibat 6112 - peinture et ravalement (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées pour la construction de la médiathèque - conservatoire.
Qualibat 6222 - revêtements plastiques, lés tendus ou collés, et / ou Qualibat 6233 - revêtements en linoléum, et / ou QUALIBAT 6252 - chapes rapportées, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualibat 6311 - carrelage - revêtements (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 6
Brève description:
Cvc - plomberie - sanitaires - forages et…
… géothermie.Qualibat 5312 - installations thermiques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 5412 - climatisation (technicité confirmée), et / ou Qualibat 5432 -conduits aérauliques (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 5111 - plomberie - sanitaires (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualibat 1372 - forage pour capteurs géothermiques), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
… géothermie.
Qualibat 5312 - installations thermiques (technicité confirmée), et / ou Qualibat 5412 - climatisation (technicité confirmée), et / ou Qualibat 5432 -conduits aérauliques (technicité confirmée), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Qualibat 5111 - plomberie - sanitaires (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualibat 1372 - forage pour capteurs géothermiques), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 7
Brève description:
Electricité - courants forts - courants faibles.Qualifelec E2, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Qualifelec D1, Ti1, Asv1, Cf2, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.Pour l'éclairage extérieur: Qualifelec indice Tn3, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Electricité - courants forts - courants faibles.
Qualifelec E2, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Qualifelec D1, Ti1, Asv1, Cf2, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Pour l'éclairage extérieur: Qualifelec indice Tn3, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 8
Brève description:
Ascenseurs.Entreprise adhérente à la fédération des ascenseurs, certification de l'ensemble des matériels avec justification de l'organisme de contrôle chargé de la certification, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Ascenseurs.
Entreprise adhérente à la fédération des ascenseurs, certification de l'ensemble des matériels avec justification de l'organisme de contrôle chargé de la certification, ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 9
Brève description:
Scénographie.Références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Scénographie.
Références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 10
Brève description:
Equipements de cuisine.Qualibat 9123 - cuisines collectives ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Equipements de cuisine.
Qualibat 9123 - cuisines collectives ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Numéro du lot: 11
Brève description:
VRD - espaces verts - eclairage extérieur.Carte d'identité à la FNTP à jour, et / ou Qualibat 1312 - terrassements / fouilles (technicité confirmée), et / ou Qualibat 1322 - canalisations d'assainissement (technicité confirmée), et / ou Qualibat 1341 - aménagement de chaussées et trottoirs, et / ou Qualibat 1342 - pavage, et / ou 1351 - espaces verts (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
VRD - espaces verts - eclairage extérieur.
Carte d'identité à la FNTP à jour, et / ou Qualibat 1312 - terrassements / fouilles (technicité confirmée), et / ou Qualibat 1322 - canalisations d'assainissement (technicité confirmée), et / ou Qualibat 1341 - aménagement de chaussées et trottoirs, et / ou Qualibat 1342 - pavage, et / ou 1351 - espaces verts (technicité courante), ou références équivalentes et correspondantes aux prestations envisagées.
Afficher plus
Description des options:
Plusieurs prestations complémentaires, à chiffrer par le candidat et que le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir ou non en complément de l'offre de base, sont prévues. Les options dont le contenu technique ne sera pas conforme aux exigences du dossier de consultation des entreprises (DCE) ne seront pas retenues.
Afficher plus
Macro-lot n° 2: couverture/etanchéité-bardage - option n° 1: végétalisation en toiture du pôle diffusion (plus value).
Macro-lot n° 7: electricité/courants forts/courants faibles - option n° 2: fourniture et mise en place d'onduleurs (en plus value).
Macro-lot n° 11: espaces verts - option n° 3: végétalisation en toiture du pôle diffusion (plus value).
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: 928/TX/JCM
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue de la Résistance, 91130 Ris-Orangis, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), s'il est en redressement judiciaire,
— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
— une lettre de candidature faisant apparaître si le candidat se présente seul ou en groupement (imprimé DC1).
En cas de prestataires groupés, chaque membre du groupement doit remettre sous peine de rejet, les pièces demandées.
Remarques: postérieurement à l'appel d'offres, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira les pièces visées à l'article 46 du CMP (imprimés DC6 et DC7 ou équivalents).
La sélection des candidatures s'effectue conformément aux articles 52 et 58 du CMP au regard des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
Situation économique et financière:
Une déclaration du candidat comprenant les renseignements ou les documents visés par l'arrêté du 28.8.2006 du ministère de l'economie, des finances et de l'industrie (ECO M06 20008 A) publié au JO du 29.8.2006 (imprimé DC6). Cette déclaration comporte obligatoirement la signature d'une personne ayant le pouvoir d'engager la personne morale accompagnée du nom eet de la qualité du signataire ainsi que, en plus des rubriques a, b, c, i, j, k, l, les renseignements relatifs aux rubriques suivantes du formulaire: D-1-1, D-1-4 (preuve d'une assurance pour risques professionnels à jour), D-2 (copie du jugement en cas de procédure de redressemement judiciaire ou équivalente), F-1 (ensemble des mentions indiquées dans le formulaire), F-2 (références de prestations similaires sur les 3 dernières années), g, h (certificats de capacité ou de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants).
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— Une attestation d'assurance en cours de validité,
— Qualifications requises, ou, à défaut qualifications au moins équivalentes, ou, à défaut, références détaillées permettant de statuer sur les qualifications effectives du candidat:
Qualifications détaillées au paragraphe "Information sur les lots".
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Toutefois, si le titulaire du marché est une SCOP, un artisan ou une société coopérative d'artisan n'est pas exigé de retenue de garantie (sur justification utile).
Afficher plus
Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Cette garantie doit être constituée au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevé et le titulaire perd jusqu'à la fin du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Ressources propres de la CAECE ainsi que des subventions des conseils général et régional et de la direction régionale des affaires culturelles.
Le mode de règlement retenu est le virement par mandat d'essonne aménagement, mandataire de la CAECE à trente (30) jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.

Procédure
Période de validité de l'offre: 2011-09-10 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique de l'offre (60)
2. Le prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Essonne aménagement
Contact
Point de contact: mandataire de la Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne, 110 place de l'Agora, BP 62, 91002 Évry Cedex, FRANCE (nouvelle adresse à compter du 17.6.2011 : 500 place des Champs Elysées, Courcouronnes, BP 62, 91002 Évry Cedex, FARNCE)
M. Montebrun Jean-Christophe
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Essonne aménagement
Point de contact: Mme Maire Brigitte
Téléphone: +33 160799748 📞
Courrier électronique: bmaire@91amenagement.fr 📧
Fax: +33 160799760 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 928/TX/JCM
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots ne pourra excéder dix huit (18) mois à compter de la date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ce délai comprend l'ensemble des travaux tous corps d'état suivant le planning prévisionnel "directeur" joint au présent dossier permettant d'assurer la livraison complète de l'ouvrage.
Afficher plus
Ce délai d'exécution comprend obligatoirement le délai légal de préparation de chantier en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé: ce délai est réglementairement incompressible de deux (2) mois.
Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises complet (sous la forme de deux CD-ROM) est à réserver puis à retirer à Essonne aménagement (Tél.: +33 160794242 ou bmaire@91amenagement.fr), à l'adresse suivante: Essonne aménagement, 93 rue Henri Rochefort, 91025 Évry Cedex, FRANCE, ou est à télécharger, sur la plate-forme de dématérialisation sur le site Internet "www.achatpublic.com", rubrique "Salle des marchés- entreprise".
Afficher plus
Le DCE est remis gratuitement à tous les candidats en formulant la demande. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. Unité monétaire: euro.
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée et sera composé des pièces énumérées dans le règlement de consultation.
Par application de l'article 53 du code des marchés publics, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, le maître de l'ouvrage se fondera sur les critères suivants: valeur technique (60 %) et prix des prestations (40 %).
Les critères sont décrits à l'article 5 du règlement de la consultation.
Les offres seront transmises, en 2 exemplaires, par voie papier à l'adresse suivante:
Essonne aménagement (mandataire) - Jean Christophe-Montebrun.
93 rue Henri Rochefort, 91025 Évry Cedex, FRANCE.
Le pli sera cacheté et portera la mention suivante:
"Construction du plan 2 à Ris-Orangis - lot ou macro-lot n° ... - intitulé du mot ou macro-lot ...".
Il sera remis contre récépissé (du lundi au vendredi 9:00-17:00) ou envoyé par la poste à l'adresse ci-dessus mentionnée et devra parvenir à destination avant la date et heure limites. Les plis remis sous enveloppe non cacheté, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Afficher plus
Attention: il est fortement conseillé de prendre en compte un délai d'acheminement postal raisonnable voire suffisamment confortable, pour ne pas voir vos plis arriver hors délai.
Renseignements techniques: Mr Jean-Christophe Montebrun - +33 160799777.
Renseignements administratifs: Mme Brigitte Maire +33 160799748.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 rue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 130211119 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du rejet de leur candidature ou de leur offre, les candidats peuvent former un recours gratieux, lequel interrompt le cours de ce délai.
La présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel (art. L.551-1 du code de justice administrative) jusqu'à la signature du contrat.
Les candidats évincés peuvent également, une fois le contrat signé, saisir le TA d'un référé contractuel (jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution, art. L.551-13 et suivant et R.551-7 et suivant du CJA).
Les "Candidats évincés" de la conclusion d'un contrat administratif sont recevables à former devant le TA un recours en pleine juridiction constatant la validité de ce contrat ou de certaines de ces clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires: délai maximum de deux mois à compter des mesures de publicités appropriés (CE 16.7.2007 Tropic).
Afficher plus
Une requête constestant la validité du contrat peut être accompagnée d'une demande tendant à la suspension de son exécution (art. L.521-1 du CJA).
La suspension deesdites décisions peut également être demandée devant le juge des référés du TA (article L.521-1 du CJA). La requête en référé devra, pour être recevable assortie d'un recours au fond.
Source: OJS 2011/S 114-188494 (2011-06-15)
Informations complémentaires (2011-08-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-12 📅
Date de publication: 2011-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 156-258667
Se réfère à l'avis: 2011/S 114-188494
Numéro JO-S: 156
Source: OJS 2011/S 156-258667 (2011-08-12)
Avis d'attribution de marché (2012-09-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 610 472 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Essonne Aménagement

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-11 📅
Date de publication: 2012-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 176-289405
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires
Annonce no 164, BOAMP 120 A. Annonce no 324, BOAMP 120 B du 22.6.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.9.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-05-10 📅
Nom: Reithler SAS
Adresse postale: 5 rue Claude Chappe
Commune postale: Lagny
Code postal: 77400
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: reithler@wanadoo.fr 📧

2️⃣
Nom: Sorbat 77
Adresse postale: 295 av. de l'Europe, ZAC de l'Europe
Commune postale: Saint Fargeau Ponthierry
Code postal: 77310
Courrier électronique: sorbat@wanadoo.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
6
Source: OJS 2012/S 176-289405 (2012-09-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Fournisseurs:
Reithler SAS Sorbat 77
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction de bâtiments à... Travaux de construction de bâtiments...