Modification des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur des RD313 et RD338 dans le cadre du doublement de la rocade du Mans - commune du Mans. DCE2 - terrassements chaussées et assainissement

Conseil général de la Sarthe

Option: les candidats doivent répondre à l'option - prix no800.
Variantes: les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges à l'exception de celles qualifiées d'intangibles dans le RC (article 2.6).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-03-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• HRC

Qui ?

• Conseil général de la Sarthe

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes › Travaux de construction de bretelles

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-03-03	Avis de marché
2011-06-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-03-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bretelles
Quantité ou étendue:

Signalisation: gestion des travaux sous circulation: 12 forfait.Canalisation 400 mm: 380 ml.Couche de forme 0/120: 3 450 T.Couche de forme 0/31.5: 1 490 T.Fourniture transport et mise en oeuvre EME: 1 610 T.Fourniture transport et mise en oeuvre GB reprofilage: 300 T.Fourniture transport et mise en oeuvre BBSG classe 3: 2 120 T.Fourniture transport et mise en oeuvre BBTM à caractéristiques phoniques: 570 T.Couche accrochage: 28 150 M2.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bretelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel du département, place Aristide Briand
Code postal: 72072
Commune postale: Le Mans
Contact
Adresse Internet: http://www.cg72.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-03 📅
Date limite de soumission: 2011-04-12 📅
Date de publication: 2011-03-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 45-073741
Numéro JO-S: 45
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.cg72.fr. Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer. Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.3.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Option: les candidats doivent répondre à l'option - prix no800.

Variantes: les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges à l'exception de celles qualifiées d'intangibles dans le RC (article 2.6).

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Signalisation: gestion des travaux sous circulation: 12 forfait.

Canalisation 400 mm: 380 ml.

Couche de forme 0/120: 3 450 T.

Couche de forme 0/31.5: 1 490 T.

Fourniture transport et mise en oeuvre EME: 1 610 T.

Fourniture transport et mise en oeuvre GB reprofilage: 300 T.

Fourniture transport et mise en oeuvre BBSG classe 3: 2 120 T.

Fourniture transport et mise en oeuvre BBTM à caractéristiques phoniques: 570 T.

Couche accrochage: 28 150 M2.

Numéro de référence: 11ft-Cp-0766-O

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Voir le règlement de la consultation. Peuvent être utilisés les modèles DC1 et DC2 à jour.

Situation économique et financière:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Paiement par virement à 30 jours.

Versement d'une avance.

Cette opération est financée à hauteur de 50 % par Le Mans Métropole et 50 % par le Conseil général de la Sarthe.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu: soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation) % (50)
2. Le prix des prestations % (40)
3. La valeur environnementale (voir détail dans le règlement de la consultation) % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Sarthe
Contact
Point de contact: le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.cg72.fr 🌏
Nom: Conseil général de la Sarthe: M. Bouchet
Adresse postale: direction des routes, Sir-Ber, 6 avenue Mendès France
Téléphone: +33 243547249 📞
Nom: Conseil général de la Sarthe: service commande et achats publics
Adresse postale: hôtel du département Cedex 9
Téléphone: +33 243547265 📞
Fax: +33 243547275 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11ft-Cp-0766-O
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.cg72.fr.

Délai d'exécution: le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.3.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Ile-Gloriette BP 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Nom: Comité consultatif inter-régional du règlement amiable des litiges
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.551-1 du code de justice administrative),

— référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.521-1 du code de justice administrative),

— référé contractuel devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de l'avis d'attribution (article R551-7 du code de justice administrative),

— recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du code de justice administrative),

— recours en indemnisation (article R.421-3 du code de justice administrative),

— recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (CE, ASS 16.7.2007, no 291545, Société Tropic Travaux Signalisation).

Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 8 rue Chateaubriand
Code postal: 44000
Source: OJS 2011/S 045-073741 (2011-03-03)

Avis d'attribution de marché (2011-06-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 581 364 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-10 📅
Date de publication: 2011-06-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 114-187834
Se réfère à l'avis: 2011/S 45-073741
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.cg72.fr/marchespublics.asp. Annonce no215, BOAMP 047 A du 8.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.6.2011.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation) (50)
2. Le prix des prestations (40)
3. La valeur environnementale (voir détail dans le règlement de la consultation) (10)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-06-07 📅
Adresse postale: 20 avenue Georges Auric
Commune postale: Le Mans Cedex 2
Code postal: 72021
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Ile-Gloriette, BP 24111
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (CE, ass. 16.7.2007, no291545, sté Tropic travaux signalisation).

Source: OJS 2011/S 114-187834 (2011-06-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtement de routes (17)