Marchés de travaux pour la réhabilitation du bâtiment 2 (ailes Nord et Sud) de la Cité de Lébisey à Caen

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Le bâtiment 2 de la Cité de Lébisey comprend actuellement 302 chambres sur 5 niveaux. Aménagement fonctionnel des chambres en intégrant les éléments de confort et l'isolation thermique des façades. Les travaux sont décomposés en 2 tranches: tranche ferme: réhabilitation aile Nord et partie centrale (délai d'exécution de 8 mois); tranche conditionnelle: réhabilitation aile Sud (délai d'exécution de 7 mois).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-12-08. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-10-28 Avis de marché
Avis de marché (2011-10-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Aménagements intérieurs de bâtiment
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Aménagements intérieurs de bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ministère de l'Enseignement Supérieur
Adresse postale: rectorat de l'académie de Caen, 168 rue Caponière, BP 6184
Code postal: 14061
Commune postale: Caen Cedex
Contact
Courrier électronique: scp@ac-caen.fr 📧
Téléphone: +33 231301585 📞
Fax: +33 231301644 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-28 📅
Date limite de soumission: 2011-12-08 📅
Date de publication: 2011-11-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 211-344232
Numéro JO-S: 211
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.10.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le bâtiment 2 de la Cité de Lébisey comprend actuellement 302 chambres sur 5 niveaux. Aménagement fonctionnel des chambres en intégrant les éléments de confort et l'isolation thermique des façades. Les travaux sont décomposés en 2 tranches: tranche ferme: réhabilitation aile Nord et partie centrale (délai d'exécution de 8 mois); tranche conditionnelle: réhabilitation aile Sud (délai d'exécution de 7 mois).
Afficher plus
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: traitement des façades
Brève description: Traitement des façades par isolation extérieure et bardage.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Brève description: Remplacement des menuiseries extérieures par menuiseries PVC et aluminium.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: toitures terrasses
Brève description: Étanchéité des toitures terrasses.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: gros-oeuvre - VRD
Brève description: Gros-oeuvre - VRD.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: plomberie - équipements sanitaires - chauffage - ventilation
Brève description: Plomberie - équipements sanitaires - chauffage - ventilation.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: courants forts et faibles
Brève description: Courants forts et faibles.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: cabines de douches préfacbriquées
Brève description: Fourniture et pose de cabines préfabriquées tri-fonction.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: menuiseries intérieures - cloisons - faux-plafonds
Brève description: Menuiseries intérieures - cloisons - faux-plafonds.
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: revêtements muraux
Brève description: Peinture et revêtements muraux.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: revêtements de sols
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: carrelage - faïence
Brève description: Carrelage - faïence.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Fourniture et pose d'ascenseurs.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: mobilier
Brève description: Ouvrages d'ameublement pour chambres et locaux communs.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Lot 03: option 01: mise en oeuvre de végétalisation en toiture-terrasse,
Lot 04: option 02: démolition et remise en état de l'enrobé existant,
Lot 05: option 03: remplacement des chaudières par des chaudières à condensation,
Lot 06: option 04: télévisions distribution des chambres,
Lot 07: option 05: mise en oeuvre de niches intégrées dans la coque des cabines pré-fabriquées.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 114-116 rue de Lébisey - résidence universitaire Lébisey, 14000 Caen, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
* La lettre de candidature.
* Les renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, et renseignement et formalités nécessaire pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique en vue de la sélection des candidatures (art.45 du CMP),
* Si le candidat est en redressement judiciaire: copie du jugement prononcé attestant une poursuite d'activité compatible avec les délais d'exécution (art. 44 du CMP),
* Une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (art.44 du CMP),
*Si l'entreprise envisage dès sa candidature, de sous-traiter une partie de sa prestation, elle devra joindre aussi la déclaration du candidat dûment remplie et signée par le sous-traitant (ou chacun des sous-traitants),
* Pour l'application du I 1° de l'article 46 du CMP, conformément aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants:
Afficher plus
— un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis),
— une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers,
— un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente,
Afficher plus
— un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
* Les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux I 2° et II de l'article 46 du CMP.
Capacité technique et professionnelle:
— Attestations de qualification professionnelle ou liste de références d'opérations similaires de moins de 5 ans,
— Éléments permettant de connaitre les moyens humains et matériels de l'entreprise,
— Un mémoire technique précisant l'organisation de l'entreprise, les dispositions prévues pour respecter les délais (organisation et moyens mis en oeuvre sur le chantier), les mesures environnementales et de sécurité et de protection de la santé,
— Les fiches techniques des matériaux proposés.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 % pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Une avance est accordée au titulaire selon les modalités fixées dans le CCAP. Les prix sont révisables. Les comptes sont réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et d'un solde à l'aide du service électronique de gestion financière des travaux Ediflex. Le délai global de paiement du règlement des comptes est fixé à 30 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Nature de l'attributaire: chaque marché est passé avec par lot séparé et sera conclu:
— soit avec un entrepreneur unique,
— soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Un même entrepreneur peut souscrire plusieurs lots s'il en maîtrise les compétences.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique: moyens humains et matériels que l'entreprise propose de mettre en oeuvre sur le chantier (10 %), organisation du chantier (20 %) et qualité des matériaux (10 %) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service construction et patrimoine
Mme le recteur de l'Académie de Caen
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: DDTM du Calvados
Adresse postale: 10 boulevard du Général Vanier, BP 80517
Commune postale: Caen Cedex 1
Code postal: 14035
Point de contact: service habitat et construction - unité bâtiment et quartiers durable
Virginie Gasnot
Téléphone: +33 231431685 📞
Courrier électronique: ddtm-shc-cpqd@calvados.gouv.fr 📧
Fax: +33 231431901 📠
Nom: Rectorat de l'Académie de Caen
Adresse postale: 168 rue Caponière, BP 6184
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date de début: 2012-02-01 📅
Date de fin: 2013-07-01 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3 rue Alfred Leduc, BP 25086
Commune postale: Caen Cedex 4
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Fax: +33 231524217 📠
Source: OJS 2011/S 211-344232 (2011-10-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Équipement de transport et produits... Pièces détachées et accessoires pour... Moteurs et pièces de moteurs (véhicules) Pièces de moteurs Joints d'étanchéité Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes