Marché de travaux de restructuration et extension de bâtiments existants pour y installer le lycée neuf du Bourget (93350)

Région Ile-de-France

Dans un ensemble immobilier des années 1930 constitué d'une parcelle délimitée par les rues: Anizan Cavillon, Roger Salengro et l'avenue Baudoin abritant les locaux - aujourd'hui désaffectés - de l'ancien IUFM, l'opération a pour objectif la réalisation d'un lycée d'enseignement général et technologique de 665 élèves. Techniquement, les travaux consistent en la restructuration lourde de cet ensemble bâti (dont d'importants travaux en sous oeuvre pour aménager un sous sol existant) la construction de quelques extensions (dont une galerie couverte en charpente bois) nécessaires à la mise en oeuvre du programme, enfin le réaménagement des espaces extérieurs.
Le marché de travaux est alloti en 4 lots qui feront l'objet chacun d'un marché séparé.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-10-17. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-06-27 Avis de marché
2011-09-23 Informations complémentaires
2012-07-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Le marché de travaux est alloti en 4 lots qui feront l'objet chacun d'un marché séparé.Les lots 1 et 3 sont sous divisés en postes fonctionnels; les candidats à ces lots doivent répondre sur l'ensemble des postes fonctionnels de ces lots. Toute offre incomplète sera éliminée.Le maître d'oeuvre a la mission complémentaire: synthese.Shon: 8 778 m2.Cette opération sera menée dans le cadre d'une démarche de qualité environnementale, sans certification. Néanmoins les entreprises auront l'obligation d'atteindre les objectifs définis dans les pièces environnementales.Les travaux de l'opération se dérouleront dans un site: sans occupants.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: unité lycées - direction de la construction et de la maintenance - 35 bd des Invalides -75007 Paris, représentée en son nom et pour son compte par la SAERP, mandataire - à l'attention de M. Donati - 7 rue Watt
Code postal: 75629
Commune postale: Paris Cedex 13
Contact
Courrier électronique: g.donati@saerp.fr 📧
Téléphone: +33 144743326 📞
Fax: +33 144742106 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-27 📅
Date limite de soumission: 2011-10-17 📅
Date de publication: 2011-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 123-203802
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Délai d'exécution du marché: 25 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, incluant deux mois de période de préparation. Prestations prévues en option (indiquer uniquement la plus ou moins value par rapport à la base): Option no 1: groupe électrogène à la place de ASI (lots 1 et 2). Option no 2: revêtements en lès PVC à la place de lino (lot 1). Option no 3: revêtements mural en faïence à la place du PVC (lot 1). Option no 4: ventilateur de secours des cheminées solaires (lot 3). Critères de sélection des candidatures: Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature. Précisions sur le critère prix: 2 sous-critères sont pris en compte: 1-1) prix global avec une pondération de 70 % 1-2) cohérence et vraisemblance de la DPGF: quantité et prix unitaires avec une pondération de 30 %. Précision sur le critere valeur technique: la structure de la présentation du mémoire technique et le nombre de points attribué a chaque item sont donnés en annexe VII du règlement de la consultation. Les conditions d'obtention du DCE: Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme DVD Rom par courrier, ou retrait à l'adresse mentionnée en section I.1) du présent avis, après en avoir fait la demande par FAX auprès de la SAERP Mme Deleuze. Le dossier de consultation des entreprises est partiellement dématérialisé sur le site de la région Ile-de-France. En application de l'article 56 du code des marchés publics et de l'arrêté du 28.8.2006, les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultations des entreprises (le règlement de la consultation et ses annexes, l'acte d'engagement (AE) et ses annexes, lecahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe: le planning prévisionnel, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaires (CDPGF), ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site Internet: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ No de la ligne "Hotline": 0820 207 743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. Les conditions de réalisation de la visite (obligatoire) sur site sont les suivantes: Chaque entreprise souhaitant remettre une offre devra faire une demande de visite par écrit courrier AR auprès de: SAERP, 7 rue Watt 75629 Paris Cedex 13 à l'attention de M Donati. Elle recevra une convocation pour une visite à laquelle elle devra obligatoirement se rendre. Date envisagée: entre le 10 août et le 10.9.2011. Date prévisionnelle indicative de commencement des travaux: Janvier 2012. Conditions de remise des offres: Les documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l'offre doivent être transmis soit sous pli cacheté (Il devra être adressé en recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessous: Région Ile-de-France - unité affaires juridiques, marchés, qualité. Secrétariat de la Commission d'appel d'offres. 35 boulevard des Invalides - 75007 Paris Horaires de réception des plis par le secrétariat de la Commission d'appel d'offres: De 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, du lundi au vendredi, soit par voie électronique. Les candidats doivent en tout cas choisir un mode de transmission unique pour leur candidature et leur offre. Toutefois, dans le cas d'une transmission par voie électronique, le candidat pourra également faire parvenir une copie de sauvegarde. Si un candidat souhaite répondre à plusieurs lots, il devra présenter une offre complète et distincte pour chaque lot. Les plis qui seraient remis (ou dont l'avis de réception ou de transmission électronique seraitdélivré) après la date et l'heure limite fixées pour le présent règlement, ainsi que les offres remises sous enveloppe non cachetée ou celles contenant un virus, ne seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs ou détruites en cas de transmission électronique. Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.6.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Dans un ensemble immobilier des années 1930 constitué d'une parcelle délimitée par les rues: Anizan Cavillon, Roger Salengro et l'avenue Baudoin abritant les locaux - aujourd'hui désaffectés - de l'ancien IUFM, l'opération a pour objectif la réalisation d'un lycée d'enseignement général et technologique de 665 élèves. Techniquement, les travaux consistent en la restructuration lourde de cet ensemble bâti (dont d'importants travaux en sous oeuvre pour aménager un sous sol existant) la construction de quelques extensions (dont une galerie couverte en charpente bois) nécessaires à la mise en oeuvre du programme, enfin le réaménagement des espaces extérieurs.
Afficher plus
Le marché de travaux est alloti en 4 lots qui feront l'objet chacun d'un marché séparé.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: clos couvert / corps d'état secondaires
Brève description:
Ce lot est sous divisé en postes fonctionnels:No 1.00 installation de chantier.No 1.01 Desamiantage.No 1.02 deconditionnement - demolitions.No 1.03 Gros-Oeuvre.No 1.04 structure bois.No 1.05 étanchéité.No 1.06 traitement de Facade.No 1.07 menuiseries exterieures.No 1.08 Platrerie.No 1.09 menuiseries Interieures.No 1.10 serrurerie.No 1.11 revetements de sols souples.No 1.12 revetements de sols durs.No 1.13 peinture.No 1.14 ascenseurs.No 1.15 voirie reseaux divers.No 1.16 espaces verts.
Afficher plus
Ce lot est sous divisé en postes fonctionnels:
No 1.00 installation de chantier.
No 1.01 Desamiantage.
No 1.02 deconditionnement - demolitions.
No 1.03 Gros-Oeuvre.
No 1.04 structure bois.
No 1.05 étanchéité.
No 1.06 traitement de Facade.
No 1.07 menuiseries exterieures.
No 1.08 Platrerie.
No 1.09 menuiseries Interieures.
No 1.10 serrurerie.
No 1.11 revetements de sols souples.
No 1.12 revetements de sols durs.
No 1.13 peinture.
No 1.14 ascenseurs.
No 1.15 voirie reseaux divers.
No 1.16 espaces verts.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: electricite courants forts et faibles
Brève description: No 2.00 électricité courants forts courants faibles.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plomberie / cvc
Brève description:
Ce lot est sous divisé en postes fonctionnels:No 3.01 plomberie.No 3.02 chauffage - ventilation.
No 3.01 plomberie.
No 3.02 chauffage - ventilation.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Brève description: No 4.00 équipements de cuisine collective.
Quantité ou étendue:
Le marché de travaux est alloti en 4 lots qui feront l'objet chacun d'un marché séparé.
Les lots 1 et 3 sont sous divisés en postes fonctionnels; les candidats à ces lots doivent répondre sur l'ensemble des postes fonctionnels de ces lots. Toute offre incomplète sera éliminée.
Le maître d'oeuvre a la mission complémentaire: synthese.
Shon: 8 778 m
Cette opération sera menée dans le cadre d'une démarche de qualité environnementale, sans certification. Néanmoins les entreprises auront l'obligation d'atteindre les objectifs définis dans les pièces environnementales.
Les travaux de l'opération se dérouleront dans un site: sans occupants.
Numéro de référence: 1100374
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 rue Roger Salengro, 93350 Le Bourget

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature (ou DC1),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société,
— une déclaration sur l'honneur en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics,
— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,
— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, si la situation le justifie, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
En cas de candidatures présentée en groupement:
— une lettre de candidature (ou formulaire type DC1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées,
— Par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés ci-dessus.
Situation économique et financière:
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années,
Afficher plus
— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— une présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années si disponibles appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
— une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— les certificats de qualifications professionnelles (se référer à l'annexe VIII du réglement de la consultation),
— la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe à la valeur ajoutée à la date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves à la réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.
Afficher plus
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire. Cette garantie à première demande ne peut pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de la commission.
Permanente no 06-442 du 8 juin 2006, imputé au chapitre 902, code fonctionnel 222, programme HP 222-003 du budget de la Région Île-de-France.
Le paiement s'effectue par virement. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires applicable sera le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points.
Afficher plus
Le marché est un marché à prix global forfaitaire et révisable.
Une avance est prévue conformément aux dispositions des articles 87 du Code des marchés publics et l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Conjoint (le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (%) (55)
2. Valeur technique au vu du mémoire justificatif et technique (%) (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Île-de-France
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏
Nom: Saerp
Adresse postale: 7 rue Watt
Point de contact: M. Donati Gérard
Mme Deleuze Florence
Téléphone: +33 144743316 📞
Courrier électronique: f.deleuze@saerp.fr 📧
Nom: Region Ile-de-France
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Point de contact: UAJMQ - secrétariat de la commission d'appel d'offres
URL pour la participation: http://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1100374
Informations complémentaires
Délai d'exécution du marché: 25 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, incluant deux mois de période de préparation.
Prestations prévues en option (indiquer uniquement la plus ou moins value par rapport à la base):
Option no 1: groupe électrogène à la place de ASI (lots 1 et 2).
Option no 2: revêtements en lès PVC à la place de lino (lot 1).
Option no 3: revêtements mural en faïence à la place du PVC (lot 1).
Option no 4: ventilateur de secours des cheminées solaires (lot 3).
Critères de sélection des candidatures:
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires ou dont les capacités techniques ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de la candidature.
Précisions sur le critère prix: 2 sous-critères sont pris en compte:
1-1) prix global avec une pondération de 70 %
1-2) cohérence et vraisemblance de la DPGF: quantité et prix unitaires avec une pondération de 30 %.
Précision sur le critere valeur technique: la structure de la présentation du mémoire technique et le nombre de points attribué a chaque item sont donnés en annexe VII du règlement de la consultation.
Les conditions d'obtention du DCE:
Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement l'ensemble du dossier de consultation des entreprises sous forme DVD Rom par courrier, ou retrait à l'adresse mentionnée en section I.1) du présent avis, après en avoir fait la demande par FAX auprès de la SAERP Mme Deleuze.
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises est partiellement dématérialisé sur le site de la région Ile-de-France.
En application de l'article 56 du code des marchés publics et de l'arrêté du 28.8.2006, les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultations des entreprises (le règlement de la consultation et ses annexes, l'acte d'engagement (AE) et ses annexes, lecahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe: le planning prévisionnel, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaires (CDPGF), ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site Internet:
Afficher plus
No de la ligne "Hotline": 0820 207 743 pour l'assistance éventuelle au téléchargement.
Les conditions de réalisation de la visite (obligatoire) sur site sont les suivantes:
Chaque entreprise souhaitant remettre une offre devra faire une demande de visite par écrit courrier AR auprès de:
SAERP, 7 rue Watt 75629 Paris Cedex 13 à l'attention de M Donati.
Elle recevra une convocation pour une visite à laquelle elle devra obligatoirement se rendre.
Date envisagée: entre le 10 août et le 10.9.2011.
Date prévisionnelle indicative de commencement des travaux: Janvier 2012.
Conditions de remise des offres:
Les documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l'offre doivent être transmis soit sous pli cacheté (Il devra être adressé en recommandé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à l'adresse ci-dessous:
Région Ile-de-France - unité affaires juridiques, marchés, qualité.
Secrétariat de la Commission d'appel d'offres.
35 boulevard des Invalides - 75007 Paris
Horaires de réception des plis par le secrétariat de la Commission d'appel d'offres:
De 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, du lundi au vendredi, soit par voie électronique. Les candidats doivent en tout cas choisir un mode de transmission unique pour leur candidature et leur offre.
Toutefois, dans le cas d'une transmission par voie électronique, le candidat pourra également faire parvenir une copie de sauvegarde.
Si un candidat souhaite répondre à plusieurs lots, il devra présenter une offre complète et distincte pour chaque lot.
Les plis qui seraient remis (ou dont l'avis de réception ou de transmission électronique seraitdélivré) après la date et l'heure limite fixées pour le présent règlement, ainsi que les offres remises sous enveloppe non cachetée ou celles contenant un virus, ne seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs ou détruites en cas de transmission électronique.
Afficher plus
Les modalités de transmission de ces documents sont détaillées dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-paris.juradm.fr 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 123-203802 (2011-06-27)
Informations complémentaires (2011-09-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-23 📅
Date limite de soumission: 2011-10-31 📅
Date de publication: 2011-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 185-301840
Se réfère à l'avis: 2011/S 123-203802
Numéro JO-S: 185
Source: OJS 2011/S 185-301840 (2011-09-23)
Avis d'attribution de marché (2012-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 18 753 860,93 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Ile-de-France
Adresse postale: unité lycées, direction de la construction et de la maintenance, 35 boulevard des Invalides, 75007 Paris, FRANCE, représentée en son nom et pour son compte par la SAERP, mandataire - à l'attention de M. Donati, 7 rue Watt

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-10 📅
Date de publication: 2012-07-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 134-222710
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Les sous-critère du critère prix sont: 1-1: prix global pour une pondération à 70 % 1-2: cohérence et vraisemblance de la DPGF: quantités et prix unitaires pour une pondération à 30 %. Annonce n° 267, BOAMP 127 A. Annonce n° 505, BOAMP 127 B du 1.7.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2012.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-05-10 📅
Nom: Gcc
Adresse postale: 228 avenue du Maréchal Foch, BP 2036
Commune postale: Les Mureaux Cedex
Code postal: 78132
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Stepc
Adresse postale: 9 rue de Paris
Commune postale: Moiselles
Code postal: 95570

3️⃣

4️⃣
Nom: Soreco
Adresse postale: ZA du Gamont, 80 rue du Gramont
Commune postale: Coudun
Code postal: 60150
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
9
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Source: OJS 2012/S 134-222710 (2012-07-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France
Fournisseurs:
GCC Soreco STEPC
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction... Travaux de construction de bâtiments scolaires