Lille quartier de Lille Sud Loos ANRU opération Nice Cannes travaux d'espaces publics et de voirie lot 4 serrurerie lot 5 fontainerie

Communauté urbaine de Lille

Il s'agit de travaux permettant de desservir les opérations de logements Gide Vallès, Epi de Soil, Pierre Loti, Léo Lagrange et Briquetterie (LMH) et le nouveau jardin des équipements (école Wagner, nouveau centre social de l'arbrisseau et salle de sports F. Coppée) qui sera aménagé par la ville de Lille.
Les travaux comprennent:
— la réalisation de la rue du Collège prolongée, la rue du Sud prolongée, la rue de Nice prolongée, la rue du Sud Est et la rue du Sud Ouest,
— La réalisation d'une promenade le long du secteur Gides-Vallès,
— La résidentialisation de 5 ensembles de logements collectifs (LMH),
— La réalisation du jardin des équipements.
Lot 4: la nature des travaux consiste en la réalisation de l'ensemble des ouvrages de serrurerie: les travaux préparatoires à la pose des serrureries du type réalisation des plots de fondation ou carottages dans les bordures bétons par exemple; la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie prévus, les essais de fonctionnement, notamment pour les ouvrages motorisés et les systèmes d'interphonie.
Lot 5: il s'agit d'une fontaine type sèche trapézoïdale, composée de 42 jets droits, en 4 groupes.
La consultation est menée dans le cadre d'un groupement de commandes associant LMCU, les villes de Lille et Loos et LMH. Le coordonnateur du groupement est LMCU. Chaque membre du groupement signera avec l'opérateur économique un marché à hauteur de ses propres besoins.
Lot 4: serrurerie (maîtres d'ouvrage: ville de Lille, ville de Loos, LMH).
Lot 5: fontainerie (maîtres d'ouvrage: ville de Lille, ville de Loos).
Afin d'assurer la cohérence des travaux, les marchés seront attribués de la façon suivante:
Les 3 marchés du lot 4 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.
Les 2 marchés du lot 5 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-26.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-10-26 Avis de marché
2011-12-09 Informations complémentaires
Avis de marché (2011-10-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Serrurerie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté urbaine de Lille
Adresse postale: 1 rue du Ballon, BP 749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille
Contact
Adresse Internet: http://www.lillemetropole.fr 🌏
Courrier électronique: amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr 📧
Téléphone: +33 620212248 📞
Fax: +33 320216008 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-26 📅
Date limite de soumission: 2011-12-12 📅
Date de publication: 2011-10-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 209-340229
Numéro JO-S: 209
Informations complémentaires
Justificatifs candidature. — formulaire Minefi DC1, — formulaire Minefi DC2 entière complété, — la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat, — présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Seront mises en évidence, dans cette liste, les références de travaux effectués dans des conditions similaires à celles des travaux faisant l'objet de la présente consultation. Critères de sélection des candidatures: 1. Garanties professionnelles: compétences / qualifications Sont exigées les qualifications suivantes ou équivalentes: Pour le lot 4: Serrurerie: 4832: clôtures et treillages 4411: serrurerie-métallerie 4421: structures métalliques 4441: clôtures métalliques Pour le lot 5: fontainerie: Qualifications extrait de la nomenclature FNTP. 211: démolition, abattage par engin mécanique 2321: travaux de terrassement courants en milieu urbain 234: couches de forme en matériaux rapportés Index de nomenclature Qualibat. 211: maçonnerie et béton armé courant 224: fourniture et pose d'éléments en béton armé et béton précontraint 225: ouvrages étanches, posés au sol, enterrés, semi enterrés en béton armé et béton précontraint 5111: plomberie technicité courante 514: entretien et maintenance des installations d'eau. 2. Garanties techniques: moyens humains et matériels 3. Garanties financières: le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché Critères de jugement des offres: Pour le lot 4: serrurerie: 1. Prix des prestations: pondération 40 % 2. Valeur technique au vu du mémoire technique (pondération 60 %) comprenant notamment: — Moyens humains mis en oeuvre sur ce chantier y compris documents d'exécutions, — Moyens matériels mis en oeuvre sur ce chantier, — Méthodologie d'exécution des travaux sur ce chantier y compris mode opératoire de mise en oeuvre des principaux ouvrages de serrurerie, — Démarche qualité, fiches techniques des matériaux mis en oeuvre, — Méthodologie visant au traitement des déchets et la protection de l'environnement pour ce chantier. Pour le lot 5: fontainerie: 1. Valeur technique au vu du mémoire technique - pondération 60 %) comprenant notamment: — complétude et présentation générale, — Qualité des équipements proposés par rapport à ceux indiqués dans le CCTP (pompes, canalisations, accessoires hydrauliques, traitement de l'eau, automatisme, programmation, électricité, variateurs de vitesse, pièces spéciales composant les ajutages ainsi que leur liaison avec le génie civil, serrurerie, éclairage, optimisations des linéaires de canalisations et de l'agencement des équipements en vue de faciliter la maintenance et la gestion), — Durée d'approvisionnement des équipements à fournir dans ce présent marché sur site, — Moyens mis en oeuvre pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception, — Durée prévue pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception, — Moyens mis en oeuvre pour la coordination avec l'entreprise réalisant les travaux de génie civil, — Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, — Notice développement durable et sécurité, — Propositions pour limiter les consommations: en eau et en produits chimiques, — Dispositions pour assurer la sécurité des accès et dans les locaux techniques. 2. Prix des prestations (pondération 40 %). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit de travaux permettant de desservir les opérations de logements Gide Vallès, Epi de Soil, Pierre Loti, Léo Lagrange et Briquetterie (LMH) et le nouveau jardin des équipements (école Wagner, nouveau centre social de l'arbrisseau et salle de sports F. Coppée) qui sera aménagé par la ville de Lille.
Afficher plus
Les travaux comprennent:
— la réalisation de la rue du Collège prolongée, la rue du Sud prolongée, la rue de Nice prolongée, la rue du Sud Est et la rue du Sud Ouest,
— La réalisation d'une promenade le long du secteur Gides-Vallès,
— La résidentialisation de 5 ensembles de logements collectifs (LMH),
— La réalisation du jardin des équipements.
Lot 4: la nature des travaux consiste en la réalisation de l'ensemble des ouvrages de serrurerie: les travaux préparatoires à la pose des serrureries du type réalisation des plots de fondation ou carottages dans les bordures bétons par exemple; la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie prévus, les essais de fonctionnement, notamment pour les ouvrages motorisés et les systèmes d'interphonie.
Afficher plus
Lot 5: il s'agit d'une fontaine type sèche trapézoïdale, composée de 42 jets droits, en 4 groupes.
La consultation est menée dans le cadre d'un groupement de commandes associant LMCU, les villes de Lille et Loos et LMH. Le coordonnateur du groupement est LMCU. Chaque membre du groupement signera avec l'opérateur économique un marché à hauteur de ses propres besoins.
Afficher plus
Lot 4: serrurerie (maîtres d'ouvrage: ville de Lille, ville de Loos, LMH).
Lot 5: fontainerie (maîtres d'ouvrage: ville de Lille, ville de Loos).
Afin d'assurer la cohérence des travaux, les marchés seront attribués de la façon suivante:
Les 3 marchés du lot 4 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.
Les 2 marchés du lot 5 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description:
La nature des travaux consiste en la réalisation de l'ensemble des ouvrages de serrurerie: les travaux préparatoires à la pose des serrureries du type réalisation des plots de fondation ou carrotages dnas les bordures bétons par exemple; la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie prévus, les essais de fonctionnement, notamment pour les ouvrages motorisés et les systèmes d'interphonie.
Afficher plus
Durée de l'accord: 42 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Les 3 marchés du lot 4 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage. Les marchés démarreront à compter de la notification de l'ordre de service commandant le démarrage de ces travaux.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: fontainerie
Brève description:
Il s'agit d'une fontaine type sèche trapézoïdale, composée de 42 jets droits, en 4 groupes.
Informations complémentaires sur les lots:
Les 2 marchés du lot 5 seront attribués à un même opérateur économique qui sgnera un marché avec chaque maître d'ouvrage. Les travaux commenceront à la date de notification de l'ordre de service prescrivant leur commencement.
Numéro de référence: 11S0102
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: territoire de la Communauté urbaine de Lille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf.vi.
Situation économique et financière: Cf.Vi.3.
Capacité technique et professionnelle: Cf.Vi.3.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les dépenses relatives au marchés seront financées sur le budget de la ville de Lille pour ses marchés, sur le budget de la ville de Loos pour ses marchés, sur le budget de LMH pour ses marchés.
Les prix sont révisables. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: secrétariat général aménagement et habitat
Mme la présidente
Adresse du profil d'acheteur: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Nom: Lille métropole Communauté urbaine
Adresse postale: 1 rue du Ballon BP 749
Téléphone: +33 320212248 📞
Courrier électronique: amenagementcadredevirgi@lillemetropole.fr 📧
URL des documents: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Adresse postale: 1 rue du Ballon
Code postal: 59304
Point de contact: secrétariat général aménagement et habitat bâtiment R+8, 2ème étage porte 232 unité fonctionnelle courrier
URL pour la participation: http://www.lillemetropole-marchepublic.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0102
Informations complémentaires
Justificatifs candidature.
— formulaire Minefi DC1,
— formulaire Minefi DC2 entière complété,
— la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
Afficher plus
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Seront mises en évidence, dans cette liste, les références de travaux effectués dans des conditions similaires à celles des travaux faisant l'objet de la présente consultation.
Afficher plus
Critères de sélection des candidatures:
1. Garanties professionnelles: compétences / qualifications
Sont exigées les qualifications suivantes ou équivalentes:
Pour le lot 4: Serrurerie:
4832: clôtures et treillages
4411: serrurerie-métallerie
4421: structures métalliques
4441: clôtures métalliques
Pour le lot 5: fontainerie:
Qualifications extrait de la nomenclature FNTP.
211: démolition, abattage par engin mécanique
2321: travaux de terrassement courants en milieu urbain
234: couches de forme en matériaux rapportés
Index de nomenclature Qualibat.
211: maçonnerie et béton armé courant
224: fourniture et pose d'éléments en béton armé et béton précontraint
225: ouvrages étanches, posés au sol, enterrés, semi enterrés en béton armé et béton précontraint
5111: plomberie technicité courante
514: entretien et maintenance des installations d'eau.
2. Garanties techniques: moyens humains et matériels
3. Garanties financières: le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché
Critères de jugement des offres:
Pour le lot 4: serrurerie:
1. Prix des prestations: pondération 40 %
2. Valeur technique au vu du mémoire technique (pondération 60 %) comprenant notamment:
— Moyens humains mis en oeuvre sur ce chantier y compris documents d'exécutions,
— Moyens matériels mis en oeuvre sur ce chantier,
— Méthodologie d'exécution des travaux sur ce chantier y compris mode opératoire de mise en oeuvre des principaux ouvrages de serrurerie,
— Démarche qualité, fiches techniques des matériaux mis en oeuvre,
— Méthodologie visant au traitement des déchets et la protection de l'environnement pour ce chantier.
1. Valeur technique au vu du mémoire technique - pondération 60 %) comprenant notamment:
— complétude et présentation générale,
— Qualité des équipements proposés par rapport à ceux indiqués dans le CCTP (pompes, canalisations, accessoires hydrauliques, traitement de l'eau, automatisme, programmation, électricité, variateurs de vitesse, pièces spéciales composant les ajutages ainsi que leur liaison avec le génie civil, serrurerie, éclairage, optimisations des linéaires de canalisations et de l'agencement des équipements en vue de faciliter la maintenance et la gestion),
Afficher plus
— Durée d'approvisionnement des équipements à fournir dans ce présent marché sur site,
— Moyens mis en oeuvre pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception,
— Durée prévue pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception,
— Moyens mis en oeuvre pour la coordination avec l'entreprise réalisant les travaux de génie civil,
— Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité,
— Notice développement durable et sécurité,
— Propositions pour limiter les consommations: en eau et en produits chimiques,
— Dispositions pour assurer la sécurité des accès et dans les locaux techniques.
2. Prix des prestations (pondération 40 %).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.10.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59800
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 209-340229 (2011-10-26)
Informations complémentaires (2011-12-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-09 📅
Date limite de soumission: 2012-01-02 📅
Date de publication: 2011-12-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 239-385639
Se réfère à l'avis: 2011/S 209-340229
Numéro JO-S: 239
Source: OJS 2011/S 239-385639 (2011-12-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Filet en métal Clôture en treillis métallique Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil