Groupe scolaire Fresnes Cerisaie
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Marché de travaux tous corps d'État pour la construction d'un groupe scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-11-23. L'appel d'offres a été publié le 2011-10-06.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche › Travaux de construction de bâtiments scolaires
- • Ile-de-France › Val-de-Marne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-10-06 | Avis de marché |
Avis de marché (2011-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Adresse postale: groupement Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne / SEMAF, agissant au nom et pour le compte de la ville de Fresnes, maître d'ouvrage, 81 rue du Pont-de-Créteil
Code postal: 94107
Commune postale: Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-06 đź“…
Date limite de soumission: 2011-11-23 đź“…
Date de publication: 2011-10-11 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 195-317793
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Quantité ou étendue:
Durée de l'accord: 14 mois
Numéro de référence: 0933
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC de la Cerisaie, 94260 Fresnes, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière: Se reporter au DC2.
Capacité technique et professionnelle: Se reporter au DC2.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: En cas de groupement, la forme juridique sera solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-11-24 đź“…
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (50)
2. La valeur technique de l'offre (40)
3. Le délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne - 21 av Saint-Maurice-du-Valais - 94410 Saint-Maurice, FRANCE
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction générale Expansiel Groupe Valophis
Mme Claire Lanly
Nom: Expansiel Groupe Valophis
Adresse postale: 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais
Commune postale: Saint-Maurice Cedex
Code postal: 94412
Point de contact: direction technique
Mme Kanounnikoff Elodie
Téléphone: +33 143976499 📞
Courrier électronique: elodie.kanounnikoff@groupevalophis.fr 📧
Fax: +33 141813579 đź“
Nom: France Repro
Adresse postale: 50 rue Marc Sangnier
Commune postale: Maisons-Alfort
Code postal: 94700
Point de contact: Mme Rivallain Sandrine
Téléphone: +33 148938585 📞
Courrier électronique: france-repro@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 148938686 đź“
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0 🌏
Nom: Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Adresse postale: C/O Expansiel Groupe Valophis 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais
Téléphone: +33 143970343 📞
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 0933
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 đź“
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Melun
Source: OJS 2011/S 195-317793 (2011-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Marché forfaitaire.La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises; à titre indicatif, la division en lots est la suivante:Lot 01: terrassements - fondations - gros-oeuvre.Lot 02: étanchéité.Lot 03: revêtements de façades.Lot 04: menuiseries extérieures - occultations - protections scolaires.Lot 05: cloisons - doublages.Lot 06: menuiseries intérieures - parquet - équipements divers.Lot 07: serrurerie - métallerie.Lot 08: revêtements de sols souples.Lot 09: revêtements de sols et muraux durs.Lot 10: faux-plafonds.Lot 11: peinture - textiles - signalétiques.Lot 12: plomberie - equipements sanitaires.Lot 13: chauffage - ventilations - ecs.Lot 14: électricité CFO-CFA.Lot 15: GTC.Lot 16: ascenseurs - appareils élévateurs.Lot 17: VRD - aménagements extérieurs.Lot 18: équipements de cuisine.Lot 19: clôtures béton haute performance.Options techniques:Option 1: clôture en limite sud de la parcelle.Option 2: revêtement de la salle de sport.Option 3: revêtement perméable.Option 4: séparatif entre cours.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Adresse postale: groupement Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne / SEMAF, agissant au nom et pour le compte de la ville de Fresnes, maître d'ouvrage, 81 rue du Pont-de-Créteil
Code postal: 94107
Commune postale: Saint-Maur-des-Fossés Cedex
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-06 đź“…
Date limite de soumission: 2011-11-23 đź“…
Date de publication: 2011-10-11 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 195-317793
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
La version informatique du DCE est à télécharger depuis la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com (adresse Internet indiquée à la section I.1). la version "papier" du DCE est à retirer auprès de France Repro. Les pièces sont remises à titre gratuit (sans cautionnement). Il est également possible de ne demander que les pièces graphiques en version papier auprès du reprographe.
Modalités de transmission des offres par voie électronique:
La transmission par la voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera via la plate-forme de dématérialisation. A titre de copie de sauvegarde, le candidat a la possibilité de procéder parallèlement à une transmission sur support physique électronique (CD ou DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier; dans ce cas, la transmission est réalisée sous pli scellé avec la mention "copie de sauvegarde" et dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
Modalités de transmission des offres par voie papier:
Les candidatures et les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception, l'enveloppe portant la mention "candidature et offre pour la construction d'un Groupe Scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes" + raison sociale du candidat et parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus pour les dates et heures fixées ci-dessus. Elles pouront, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au siège d'expansiel Groupe Valophis, contre récépissé, auprès de l'hôtesse d'accueil.
Sous-critères des critères d'attribution:
Sous critères prix des prestations:
— cohérence des quantités fixées dans le DPGF et cohérence des prix unitaires fixés dans le DPGF: coeff. 0.20,
— niveau du prix forfaitaire de l'offre: coeff. 0.80,
— la valeur technique de l'offre: coefficient: 0,4.
Sous critères de la valeur technique de l'offre:
— cohérence des moyens affectés aux études d'exécution et aux études de synthèse: coeff. 0.25,
— cohérence des moyens affectés à l'organisation du chantier: coeff. 0.25,
— cohérence de la note d'organisation de chantier au regard de la cible HQE: coeff. 0.25,
— cohérence des moyens prévus en encadrement de chantier: coeff. 0.125,
— cohérence des fiches techniques au regard des stipulations fixées dans le CCTP et la notice HQE: coeff. 0.125.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.10.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux tous corps d'État pour la construction d'un groupe scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Marché forfaitaire.
La consultation est lancée en entreprise générale ou groupement d'entreprises; à titre indicatif, la division en lots est la suivante:
Lot 01: terrassements - fondations - gros-oeuvre.
Lot 02: étanchéité.
Lot 03: revêtements de façades.
Lot 04: menuiseries extérieures - occultations - protections scolaires.
Lot 05: cloisons - doublages.
Lot 06: menuiseries intérieures - parquet - équipements divers.
Lot 07: serrurerie - métallerie.
Lot 08: revĂŞtements de sols souples.
Lot 09: revĂŞtements de sols et muraux durs.
Lot 10: faux-plafonds.
Lot 11: peinture - textiles - signalétiques.
Lot 12: plomberie - equipements sanitaires.
Lot 13: chauffage - ventilations - ecs.
Lot 14: électricité CFO-CFA.
Lot 15: GTC.
Lot 16: ascenseurs - appareils élévateurs.
Lot 17: VRD - aménagements extérieurs.
Lot 18: Ă©quipements de cuisine.
Lot 19: clôtures béton haute performance.
Options techniques:
Option 1: clĂ´ture en limite sud de la parcelle.
Option 2: revĂŞtement de la salle de sport.
Option 3: revêtement perméable.
Option 4: séparatif entre cours.
Numéro de référence: 0933
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC de la Cerisaie, 94260 Fresnes, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants / formulaire DC1 (version du 15.9.2010) dûment complété, daté et signé ou lettre de candidature sur papier libre,
— Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement / formulaire DC2 (version du 15.9.2010) dûment complété,
— Certificats de qualifications professionnelles ou références de travaux de moins de 3 ans ou autres moyens de preuve de capacité,
— Attestations d'assurance en responsabilité civile et décennale en cours de validité: activités concernées et risques couverts.
Documents à produire dans tous les cas, au stade de l'attribution du marché:
— Les documents et attestations remis par le candidat retenu listés au paragraphe F (ou G) du formulaire NOTI1 (version du 19.11.2010),
— Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l'état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).
Les candidats pourront se procurer les formulaires DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2 sur le site: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm.
Capacité technique et professionnelle: Se reporter au DC2.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
En cas de versement d'une avance, celle-ci sera conditionnée par la production, par le titulaire, d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: ville de Fresnes.
Paiement: le titulaire sera rémunéré par virement bancaire dans un délai de 30 jours à réception de sa demande.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2011-11-24 đź“…
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (50)
2. La valeur technique de l'offre (40)
3. Le délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: Valophis Habitat OPH du Val-de-Marne - 21 av Saint-Maurice-du-Valais - 94410 Saint-Maurice, FRANCE
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction générale Expansiel Groupe Valophis
Mme Claire Lanly
Nom: Expansiel Groupe Valophis
Adresse postale: 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais
Commune postale: Saint-Maurice Cedex
Code postal: 94412
Point de contact: direction technique
Mme Kanounnikoff Elodie
Téléphone: +33 143976499 📞
Courrier électronique: elodie.kanounnikoff@groupevalophis.fr 📧
Fax: +33 141813579 đź“
Nom: France Repro
Adresse postale: 50 rue Marc Sangnier
Commune postale: Maisons-Alfort
Code postal: 94700
Point de contact: Mme Rivallain Sandrine
Téléphone: +33 148938585 📞
Courrier électronique: france-repro@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 148938686 đź“
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0 🌏
Nom: Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne
Adresse postale: C/O Expansiel Groupe Valophis 21 avenue Saint-Maurice-du-Valais
Téléphone: +33 143970343 📞
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_EDImAzfxP9&v=1&selected=0 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 0933
Informations complémentaires
La version informatique du DCE est à télécharger depuis la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com (adresse Internet indiquée à la section I.1). la version "papier" du DCE est à retirer auprès de France Repro. Les pièces sont remises à titre gratuit (sans cautionnement). Il est également possible de ne demander que les pièces graphiques en version papier auprès du reprographe.
Afficher plus
Modalités de transmission des offres par voie électronique:
La transmission par la voie électronique des candidatures et des offres s'effectuera via la plate-forme de dématérialisation. A titre de copie de sauvegarde, le candidat a la possibilité de procéder parallèlement à une transmission sur support physique électronique (CD ou DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier; dans ce cas, la transmission est réalisée sous pli scellé avec la mention "copie de sauvegarde" et dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
Afficher plus
Modalités de transmission des offres par voie papier:
Les candidatures et les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception, l'enveloppe portant la mention "candidature et offre pour la construction d'un Groupe Scolaire ZAC de la Cerisaie à Fresnes" + raison sociale du candidat et parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus pour les dates et heures fixées ci-dessus. Elles pouront, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au siège d'expansiel Groupe Valophis, contre récépissé, auprès de l'hôtesse d'accueil.
Afficher plus
Sous-critères des critères d'attribution:
Sous critères prix des prestations:
— cohérence des quantités fixées dans le DPGF et cohérence des prix unitaires fixés dans le DPGF: coeff. 0.20,
— niveau du prix forfaitaire de l'offre: coeff. 0.80,
— la valeur technique de l'offre: coefficient: 0,4.
Sous critères de la valeur technique de l'offre:
— cohérence des moyens affectés aux études d'exécution et aux études de synthèse: coeff. 0.25,
— cohérence des moyens affectés à l'organisation du chantier: coeff. 0.25,
— cohérence de la note d'organisation de chantier au regard de la cible HQE: coeff. 0.25,
— cohérence des moyens prévus en encadrement de chantier: coeff. 0.125,
— cohérence des fiches techniques au regard des stipulations fixées dans le CCTP et la notice HQE: coeff. 0.125.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.10.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 đź“
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Melun
Source: OJS 2011/S 195-317793 (2011-10-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)