Fourniture, pose et entretien d'un outil de suivi automatique du fonctionnement instantané du parc d'ascenseurs de la SGIM

SGIM

Marché relatif à la mise en oeuvre d'un outil de suivi automatique du fonctionnement instantané des ascenseurs incorporant un dispositif d'acquisition de données et d'un portail informatique de suivi en ligne et en temps réel du fonctionnement du parc ascenseurs de la Sgim.
L'Outil de suivi automatique du fonctionnement instantané des ascenseurs sera obligatoirement indépendant, directement ou indirectement de tout prestataire assurant la construction ou l'entretien des ascenseurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-11. L'appel d'offres a été publié le 2011-03-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Aufort

Qui ?

• SGIM

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments › Services d'entretien d'ascenseurs

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-03-17	Avis de marché
2011-07-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-03-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'entretien d'ascenseurs
Quantité ou étendue:

Réalisation des prestations de services au sein duquel il est prévu une décomposition en prestations techniques selon la répartition suivante:— fourniture et installation de l'outil de suivi automatique du fonctionnement instantanée des ascenseurs,— installation des points de mesure et des pendentifs si nécessaire,— entretien des équipements mis en oeuvre,— dépannage, réparation et garantie totale des équipements mis en oeuvre,— mise en place d'un logiciel de gestion des données associées.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'entretien d'ascenseurs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: direction du patrimoine, 58 quai de Jemmapes
Code postal: 75010
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 144532650 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-17 📅
Date limite de soumission: 2011-05-11 📅
Date de publication: 2011-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 54-088743
Numéro JO-S: 54
Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert de l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005. Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base) mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 21 du décret 2005-1742 du 30.12.2005, une offre comportant des variantes. Exigences minimales requises: capacité de réduction des lignes téléphoniques existantes dédiées à la téléalarme en les concentrant avec l'outil de suivi. La remise des offres par voie dématérialisée n'est pas autorisée. Les offres pourront être transmises par sur support papier en RAR. Ou dépôt contre récepissé à l'adresse indiquée au point I-1) du présent avis, les jours ouvrés de 9:00 à 12:30 et de 13:40 à 17:30. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.3.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'Outil de suivi automatique du fonctionnement instantané des ascenseurs sera obligatoirement indépendant, directement ou indirectement de tout prestataire assurant la construction ou l'entretien des ascenseurs.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Réalisation des prestations de services au sein duquel il est prévu une décomposition en prestations techniques selon la répartition suivante:

— fourniture et installation de l'outil de suivi automatique du fonctionnement instantanée des ascenseurs,

— installation des points de mesure et des pendentifs si nécessaire,

— entretien des équipements mis en oeuvre,

— dépannage, réparation et garantie totale des équipements mis en oeuvre,

— mise en place d'un logiciel de gestion des données associées.

Description des options:

Compte tenu de l'investissement le marché est reconductible une fois pour une durée identique.

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 33 II 6° du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

Durée de l'accord: 60 mois
Numéro de référence: 40 11 14
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: paris et Courbevoie.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

A l'appui de leur candidature, les candidats devront obligatoirement produire les éléments suivants:

— lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants (imprimé Dc1 ou contenu identique sur papier libre),

— déclaration du candidat (imprimé DC2) comportant les informations suivantes ou accompagné des documents ci-dessous.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services réalisés au cours des 3 derniers exercices,

— pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.

— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des prestations/travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— certificats de qualifications professionnelles des entreprises ou références équivalentes,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont dispose l'entrepreneur pour l'exécution du marché,

— déclaration indiquant les effectifs et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— habilitation électrique et de travail en hauteur des personnels susceptibles d'intervenir dans le cadre du présent marché.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres.

Le délai maximum de paiement des acomptes et du solde est de 45 jours fin de mois d'émission de la facture (réception de la demande d'acompte ou de solde par le maître d'ouvrage), les 45 jours étant comptés à partir de la fin du mois d'émission de la facture.

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir augmenté de trois points.

Le présent marché sera à prix est global forfaitaire et révisable pour les prestations définies au CCP et à prix unitaire pour les prestations ponctuelles, celles-ci faisant l'objet d'un bon de commande.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera attribué à un prestataire unique ou à un groupement conjoint, le mandataire étant solidaire du groupement.

Il n'est pas possible de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (40)
3. Délai d'exécution des travaux de pose (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Sgim
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Alban Charrier
M. Olivier Leblanc directeur général
Nom: Société de gérances des immeubles municipaux - SGIM
Adresse postale: 58 quai de Jemmapes
Point de contact: M. Alban Charrier - directeur adjoint du patrimoine
Téléphone: +33 178415148 📞
Courrier électronique: a.charrier@sgim-fr.com 📧
Fax: +33 144532825 📠
Nom: Société de gérance des immeubles municipaux
Point de contact: direction du patrimoine
M. Charrier Alban

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 40 11 14
Informations complémentaires

Le marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert de l'article 29 du décret 2005-1742 du 30.12.2005.

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base) mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 21 du décret 2005-1742 du 30.12.2005, une offre comportant des variantes. Exigences minimales requises: capacité de réduction des lignes téléphoniques existantes dédiées à la téléalarme en les concentrant avec l'outil de suivi.

La remise des offres par voie dématérialisée n'est pas autorisée. Les offres pourront être transmises par sur support papier en RAR.

Ou dépôt contre récepissé à l'adresse indiquée au point I-1) du présent avis, les jours ouvrés de 9:00 à 12:30 et de 13:40 à 17:30.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.3.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du palais
Commune postale: Paris Cedex 01
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Source: OJS 2011/S 054-088743 (2011-03-17)

Avis d'attribution de marché (2011-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 147 070,00 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-28 📅
Date de publication: 2011-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 146-241988
Se réfère à l'avis: 2011/S 54-088743
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires

Annonce n° 335, BOAMP 56 B du 19.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.7.2011.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-07-21 📅
Adresse postale: 34 rue Jean Le Galleu
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Pays: France 🇫🇷

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Olivier Leblanc, directeur général

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Source: OJS 2011/S 146-241988 (2011-07-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments (>20)