Fourniture de prestations et de matériels de câblage informatique et téléphonique

Quantité ou étendue

Le marché est un marché à bons de commandes, régi par l'article 77 du code des marchés publics:Montant minimum annuel: 100 000 EUR (HT).Sans montant maximum.Le marché est passé pour une période d'un an à compter de la notification. Il pourra être reconduit de façon expresse trois (3) fois par période de douze mois sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans.Date prévisionnelle de début des prestations:1.10.2011.Les délais d'exécution des bons de commande sont précisés à l'intérieur de ceux-ci, toutefois ils ne pourront en aucun cas dépasser les délais exigés par la communauté urbaine dans les articles suivants.Le non respect de ces délais entrainera l'application des pénalités prévues à l'article 9.4 du CCAP.Le délai d'exécution de l'opération de câblage doit être conforme au délai mentionné dans le cadre du devis, lequel ne saurait excéder 36 jours ouvrables.Les délais d'exécution courent à partir de la date d'envoi du bon de commande. Les délais sont décomptés en jours ouvrables pour ces travaux ponctuels.Les travaux doivent être effectués au maximum dans les 7 jours qui suivent la réception du bon de commande.Dans le cadre de commande de prestations horaires ou journalières, le titulaire s'engage de mettre à disposition le personnel dans un délai contractuel qui ne saurait excéder 12 jours ouvrables, à compter de la date de réception du bon de commande.

Informations complémentaires

1. Critères de jugement des candidatures

Les candidatures sont examinées au regard des éléments demandés à l'article 4.1 du règlement de la consultation.

2. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics. L'Offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants:

Critère no1: Évaluation du critère financier (50 %):

On attribue comme note financière (au vu du montant du DDED) à l'offre la plus basse (hors offre anormalement basse) la valeur 20.

Critère no 2: evaluation du critère de la valeur technique (40 % - noté sur 20):

L'Évaluation du critère de la valeur technique sera appréciée au regard des exigences du CCTP. Et ce, à partir des éléments figurant dans le mémoire technique, des annexes et dans le cadre de réponse. Cette évaluation se basera sur 5 notes élémentaires correspondant aux sous critères suivants:

Les moyens humains mis en place dans le cadre de ce marché ainsi que la qualification des intervenants au regard du cadre de réponse. L'expérience dans le domaine du câblage sur des missions équivalentes (NT1) (35 %);

La description détaillée de la méthodologie de tests, les livrables et notamment le cahier de recettes que fournira le soumissionnaire dans son mémoire technique (NT2) (25 %);

La présentation du savoir-faire particulier du candidat en matière d'ingénierie de câblage accompagnée le cas échéant, des agréments et qualifications spécifiques à ces opérations (NT3) (20 %);

La qualité des fournitures et des matériels proposés pour l'ensemble des prestations du marché au regard du mémoire technique. (NT4) (15 %);

Les moyens matériels mis en oeuvre dans le cadre de cet appel d'offre (NT5) (5 %).

Critère no 3: évaluation du critère des délais (10 % - noté sur 20).

Le candidat doit renseigner 3 délais dans l'acte d'engagement.

3. A compter du 1.1.2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

— conditions de remise des plis: les candidats pourront choisir l'une des trois procédures suivantes.

A) par voie électronique uniquement;

B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);

C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique.

— précisions concernant la remise des plis par courrier.

Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé.

— précisions concernant la remise des plis par voie électronique.

Les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) fournie par le Pouvoir adjudicateur.

Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: PDF, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF ou GIF.

— le niveau de signature électronique demandé au(x) candidat(s) pour sa(leurs) réponse(s) électronique(s) est au moins de niveau 2 d'un certificat référencé minefi,

— la copie de sauvegarde (sur support physique CD-ROM, DVD-ROM ..., ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel no 11 du 28.8.2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 11.7.2011.

Brève description

Fourniture de prestations et de matériels de câblage informatique et téléphonique à l'intérieur des locaux et bâtiments de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur: câblage informatique et téléphonique de nouveaux sites. Re-câblage des sites existants avec dépose éventuelle des anciennes installations.