Equipements d'exploitation routière

Quantité ou étendue

— Durée du marché:Pour les lots 1 et 2:Le marché est passé pour une période de 1 (un) an à compter de la notification. Il pourra être reconduit de façon tacite 3 (trois) fois par période de 1 (un) an sans que sa durée totale puisse excéder 4 (quatre) ans.Le titulaire ne dispose pas de la possibilité de refuser la reconduction.Délai d'exécution:Pour les lots 1 et 2:Le délai de livraison de chaque fourniture et le délai d'exécution des prestations est indiqué sur chaque bon de commande correspondant.— délais d'intervention:Pour le lot n° 1:Pendant la garantie, l'entreprise doit assurer la maintenance préventive de l'installation.L'entrepreneur effectuera sur le site une visite mensuelle dans le cadre de la garantie préventive et il adressera au maitre d'oeuvre un compte-rendu de cette visite.Les interventions sur le terrain sur appel du maitre d'oeuvre ou d'un représentant qu'il a nommément désigné seront organisées de telle sorte que les équipements ne restent pas en panne plus de 8 heures, quelque soit le jour et l'heure (y compris les dimanches et jours fériés);Pour le lot n° 2:Sur appel du maître d'oeuvre ou d'un représentant qu'il a nommément désigné, le titulaire a l'obligation d'intervenir dans un délai de 2 heures à compter de l'appel, quels que soient le jour et l'heure (y compris les dimanches et jours fériés). Pendant ce délai, le titulaire devra procéder, à minima, à la mise en sécurité des équipements concernés.En outre, les équipements ne devront pas rester en panne plus de 8 heures, quelque soit le jour et l'heure (y compris les dimanches et jours fériés).Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1° trimestre 2012.

Informations complémentaires

1. La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 du code des marchés publics.

Sélection des candidatures: Les candidatures sont examinées au regard des éléments demandés à l'article 4.1.1 du règlement de consultation.

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants:

— pour le lot no1:

Critere n° 1: prix de L'Offre, noté sur 20, pondération 60 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le BPU et le DQE (document non contractuel);

Critere n° 2: valeur technique, notée sur 20, pondération 40 % Il est fondé sur les éléments fournis dans le cadre de réponse, lequel comprend les 2 souscritères suivants:

Sous-critère 1: experience du technicien responsable des chantiers dans le domaine des travaux d'installation des equipements d'exploitation de securite routiere: sur 10 points. Appréciation du niveau d'expérience du technicien responsable des chantiers assurant ces prestations, objet du marché. Le candidat fournira le CV du technicien responsable des chantiers faisant apparaître la durée des opérations dans le domaine des travaux d'installation des équipements d'exploitation de sécurité routière;

Sous-critère 2: experience du charge D'Affaires dans le domaine des equipements d'exploitation de securite routiere: sur 10 points. Appréciation du niveau d'expérience du chargé d'affaires assurant ces prestations, objet du marché. Le candidat fournira le CV du chargé d'affaires faisant apparaître la durée des opérations dans le domaine des équipements d'exploitation de sécurité routière. Il est indiqué que le candidat ne répondant pas aux rubriques contenues dans le cadre de réponse obtiendra la note de zéro au(x) critère(s) ou sous-critère(s) au(x)quel(s) il n'aura pas répondu.

En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère n° 1 sera attributaire du marché.

— pour le lot no2:

Critere n° 1: prix de l'offre, noté sur 20, pondération 60 %. Il est fondé sur les éléments de prix fournis par le candidat dans le BPU et le DQE (document non contractuel);

Critere n° 2: valeur technique, notée sur 20, pondération 40 % Il est fondé sur les éléments fournis dans le cadre de réponse, lequel comprend les deux souscritères suivants:

Sous-critère 1: expérience des techniciens dans le domaine de la maintenance et des travaux sur les équipements d'exploitation de securite routiere: sur 10 points. Seule, l'expérience du technicien le plus expérimenté assurant ces prestations, objet du marché, sera prise en compte. Le candidat fournira les CV des techniciens faisant apparaître la durée des opérations dans le domaine de la maintenance et des travaux sur les équipements d'exploitation de sécurité routière;

Sous-critère 2: experience du responsable de chantier dans le domaine de la maintenance des équipements d'exploitation de securite routiere: sur 10 points. Appréciation du niveau d'expérience du responsable de chantier assurant ces prestations, objet du marché.

Le candidat fournira le CV du responsable de chantier faisant apparaître la durée des opérations dans le domaine de la maintenance des équipements d'exploitation de sécurité routière. Il est indiqué que le candidat ne répondant pas aux rubriques contenues dans le cadre de réponse obtiendra la note de zéro au(x) critère(s) ou sous-critère(s) au(x)quel(s) il n'aura pas répondu.

En cas d'égalité de la note globale entre deux candidats, le candidat le mieux placé pour le critère no1 sera attributaire du marché;

2. A compter du 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

— conditions de remise des plis: Les candidats pourront choisir l'une des trois procédures suivantes:

A) par voie électronique uniquement;

B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique);

C) par voie électronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie électronique,

— précisions concernant la remise des plis par courrier: les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis contre récépissé,

— précisions concernant la remise des plis par voie électronique: les formats électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) fournie par le pouvoir adjudicateur sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant: pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ou gif,

— le niveau de signature électronique demandé au(x) candidat(s) pour sa(leurs) réponse(s) électronique(s) est au moins de niveau 2 d'un certificat référencé Minefi,

— la copie de sauvegarde (sur support physique CD-ROM, DVD-ROM ..., ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur économique dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n° 11 du 28.8.2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l'article relatif à la remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.11.2011.

Informations complémentaires sur les lots

— Remplacement et pose de matériels des équipements d'exploitation routière permettant le remplacement en cas de détérioration,— Réparation de matériels des équipements d'exploitation routière,— Pose de matériels déjà utilisés, tous types d'éléments concernant le matériel d'exploitation routière sur l'ensemble de la Communauté urbaine Nice Cote d'Azur,— Dépose, stockage de matériel en place.

Capacité technique et professionnelle

Présentation d'une liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé pour le lot n° 1 et des principaux services effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé pour le lot n° 2.