Equipement de l'espace Georges Sadoul
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Equipement de l'espace Georges Sadoul.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2011-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-08-03.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Éclairage extérieur › Systèmes d'éclairage
- • Dispositifs acoustiques › Matériel de sonorisation
- • Sièges › Sièges de théâtre
- • Articles textiles ménagers › Rideaux, tentures, lambrequins et stores en textile
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-08-03 | Avis de marché |
| 2012-01-17 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Systèmes d'éclairage
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Systèmes d'éclairage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: place Jules Ferry
Code postal: 88100
Commune postale: Saint-Dié-des-Vosges
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-die.eu 🌏
Téléphone: +33 329526666 📞
Fax: +33 329553820 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-03 📅
Date limite de soumission: 2011-09-12 📅
Date de publication: 2011-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 149-248136
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires
“Nb: Le présent marché est lancé en même temps et en complément d'un marché de travaux d'aménagement de l'espace Georges Sadoul (marché unique en entreprise...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Equipement de l'espace Georges Sadoul.”
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Eclairage scénique et sonorisation.”
Additional information about the lots:
“Le délai d'exécution est de 11 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations.”
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Machinerie et draperie scénique.”
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Fauteuils et gradins mobiles.”
Numéro de référence: Equipement sadoul
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“26-28 quai Carnot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“DC1 ou équivalent (ledit formulaire est téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm.”
“DC2 ou équivalent (téléchargeable à la même adresse);”
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,”
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,”
“— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.”
Situation économique et financière:
“— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”
Afficher plus
“— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,”
“— Bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;”
“Liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années pour des projets similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire...”
Afficher plus
“Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.”
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement propre de la collectivité, budget principal, paiement selon les règles de la comptabilité publique (30 jours).”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Groupement solidaire.”
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (45)
2. Valeur technique (35)
3. Méthodologie pour respecter les délais (20)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: AEA Architectes
Adresse postale: 27 rue du Vieux Marché aux Vins
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: renseigements techniques
Mme Real Marie
Téléphone: +33 390235815 📞
Courrier électronique: mailbox@architectes-aea.com 📧
Nom: Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Adresse postale: 1 rue Carbonnar
Commune postale: Saint-Dié-des-Vosges
Code postal: 88100
Point de contact: service marchés/achats
M. Hinard Anthony
Téléphone: +33 329526041 📞
Courrier électronique: marches@ville-saintdie.fr 📧
URL des documents: http://www.saint-die.eu/votre-mairie/marches-publics.html 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Equipement sadoul
Informations complémentaires
“Nb: Le présent marché est lancé en même temps et en complément d'un marché de travaux d'aménagement de l'espace Georges Sadoul (marché unique en entreprise...”
Afficher plus
“Aea Architectes.”
“27 rue du Vieux Marché aux Vins”
“67000 Strasbourg, FRANCE.”
“Tél.: +33 390235815.”
“Courriel: m.real@architectes-aea.com.”
“Le mandataire de ce marché de travaux exécutera la coordination des trois lots du présent marché d'équipement. Ses coordonnées seront fournies à (aux)...”
Afficher plus
“La remise d'une offre est subordonnée à la visite du site.”
“Pour se faire, les candidats pourront se rendre au 26-28 quai Sadi Carnot à Saint-Dié-des-Vosges:”
“Le jeudi 11.8.2011, à 10:00.”
“Ou.”
“Le jeudi 18.8.2011, à 10:00.”
“Les candidats sont priés de prévenir le maître d'oeuvre de leur visite.”
“Contact: Mariereal, AEA architectes, +33 390235815 / 604593069.”
“Un certificat de visite sera établi lors de cette visite, il devra être joint à l'offre de l'entreprise sous peine de rejet de l'offre.”
“A toutes fins utiles, informations sur le marché de travaux auquel est "Lié" ce marché de fournitures.”
“Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.”
“La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par: AEA architectes - 27 rue du Vieux Marché aux Vins - 67000 Strasbourg, FRANCE.”
Afficher plus
“Contrôle technique.”
“La mission de contrôle technique est assurée par: M. Jimmy Petitjean - bureau veritas - 27c rue d'Epinal - 88190 Golbey, FRANCE.”
“Sécurité protection de la santé.”
“La mission est assurée par M. Sylvain Mayeur - ACE BTP - 12 rue Galieni - 54000 Nancy, FRANCE.”
“Le dossier de consultation gratuit version papier peut-être demandé par fax, courrier ou mail. Le dossier de consultation éléctronique peut-être téléchargé...”
Afficher plus
“Les modalités de transmission éléctronique des plis sont définies dans le réglement de consultation.”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.8.2011.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carriére
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carriére
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Source: OJS 2011/S 149-248136 (2011-08-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Systèmes d'éclairage
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Systèmes d'éclairage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: place Jules Ferry
Code postal: 88100
Commune postale: Saint-Dié-des-Vosges
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-die.eu 🌏
Téléphone: +33 329526666 📞
Fax: +33 329553820 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-03 📅
Date limite de soumission: 2011-09-12 📅
Date de publication: 2011-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 149-248136
Numéro JO-S: 149
Informations complémentaires
“Nb: Le présent marché est lancé en même temps et en complément d'un marché de travaux d'aménagement de l'espace Georges Sadoul (marché unique en entreprise...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Equipement de l'espace Georges Sadoul.”
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Eclairage scénique et sonorisation.”
Additional information about the lots:
“Le délai d'exécution est de 11 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations.”
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Machinerie et draperie scénique.”
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Fauteuils et gradins mobiles.”
Numéro de référence: Equipement sadoul
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“26-28 quai Carnot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, FRANCE.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“DC1 ou équivalent (ledit formulaire est téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm.”
“DC2 ou équivalent (téléchargeable à la même adresse);”
Afficher plus (3)
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,”
“— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,”
“— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.”
“— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”
“— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,”
Afficher plus (1)
“— Bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en...”
“Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;”
“Liste des principales fournitures effectuées au cours des 3 dernières années pour des projets similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire...”
Afficher plus (1)
“Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement propre de la collectivité, budget principal, paiement selon les règles de la comptabilité publique (30 jours).”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Groupement solidaire.”
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (45)
2. Valeur technique (35)
3. Méthodologie pour respecter les délais (20)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: AEA Architectes
Adresse postale: 27 rue du Vieux Marché aux Vins
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: renseigements techniques
Mme Real Marie
Téléphone: +33 390235815 📞
Courrier électronique: mailbox@architectes-aea.com 📧
Nom: Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Adresse postale: 1 rue Carbonnar
Commune postale: Saint-Dié-des-Vosges
Code postal: 88100
Point de contact: service marchés/achats
M. Hinard Anthony
Téléphone: +33 329526041 📞
Courrier électronique: marches@ville-saintdie.fr 📧
URL des documents: http://www.saint-die.eu/votre-mairie/marches-publics.html 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: Equipement sadoul
Informations complémentaires
“Nb: Le présent marché est lancé en même temps et en complément d'un marché de travaux d'aménagement de l'espace Georges Sadoul (marché unique en entreprise...”
“Aea Architectes.”
Afficher plus (23)
“27 rue du Vieux Marché aux Vins”
“67000 Strasbourg, FRANCE.”
“Tél.: +33 390235815.”
“Courriel: m.real@architectes-aea.com.”
“Le mandataire de ce marché de travaux exécutera la coordination des trois lots du présent marché d'équipement. Ses coordonnées seront fournies à (aux)...”
“La remise d'une offre est subordonnée à la visite du site.”
“Pour se faire, les candidats pourront se rendre au 26-28 quai Sadi Carnot à Saint-Dié-des-Vosges:”
“Le jeudi 11.8.2011, à 10:00.”
“Ou.”
“Le jeudi 18.8.2011, à 10:00.”
“Les candidats sont priés de prévenir le maître d'oeuvre de leur visite.”
“Contact: Mariereal, AEA architectes, +33 390235815 / 604593069.”
“Un certificat de visite sera établi lors de cette visite, il devra être joint à l'offre de l'entreprise sous peine de rejet de l'offre.”
“A toutes fins utiles, informations sur le marché de travaux auquel est "Lié" ce marché de fournitures.”
“Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.”
“La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par: AEA architectes - 27 rue du Vieux Marché aux Vins - 67000 Strasbourg, FRANCE.”
“Contrôle technique.”
“La mission de contrôle technique est assurée par: M. Jimmy Petitjean - bureau veritas - 27c rue d'Epinal - 88190 Golbey, FRANCE.”
“Sécurité protection de la santé.”
“La mission est assurée par M. Sylvain Mayeur - ACE BTP - 12 rue Galieni - 54000 Nancy, FRANCE.”
“Le dossier de consultation gratuit version papier peut-être demandé par fax, courrier ou mail. Le dossier de consultation éléctronique peut-être téléchargé...”
“Les modalités de transmission éléctronique des plis sont définies dans le réglement de consultation.”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.8.2011.”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carriére
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carriére
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Source: OJS 2011/S 149-248136 (2011-08-03)
Avis d'attribution de marché (2012-01-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-17 📅
Date de publication: 2012-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 12-018186
Se réfère à l'avis: 2011/S 149-248136
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
“Annonce n° 521, BOAMP 152 B du 6.8.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.1.2012.”
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-01-11 📅
Nom: Systeme SON
Adresse postale: quai de Dogneville
Commune postale: Epinal
Code postal: 88000
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Mecascenic
Adresse postale: rue de la Batellerie
Commune postale: Saint-Dizier
Code postal: 52200
3️⃣
Nom: Husson international
Adresse postale: rue de l'Europe, BP 1
Commune postale: Lapoutroie
Code postal: 68650
Source: OJS 2012/S 012-018186 (2012-01-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-17 📅
Date de publication: 2012-01-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 12-018186
Se réfère à l'avis: 2011/S 149-248136
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires
“Annonce n° 521, BOAMP 152 B du 6.8.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.1.2012.”
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-01-11 📅
Nom: Systeme SON
Adresse postale: quai de Dogneville
Commune postale: Epinal
Code postal: 88000
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Mecascenic
Adresse postale: rue de la Batellerie
Commune postale: Saint-Dizier
Code postal: 52200
3️⃣
Nom: Husson international
Adresse postale: rue de l'Europe, BP 1
Commune postale: Lapoutroie
Code postal: 68650
Source: OJS 2012/S 012-018186 (2012-01-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕