Elargissement du Pont sur la Cubelle - RD 979 - PR 77 675 - commune d'Aimargues

Conseil général du Gard

Marché ordinaire portant sur l'élargissement du pont sur le ruisseau de la Cubelle. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement du ruisseau de la Cubelle par la RD 979 au PR 77 675. Les travaux comprennent les déviations et modifications de la circulation suivant le phasage du chantier, les démolitions et sciages du tablier existant, l'aménagement des appuis sur les culées existantes, la construction des nouveaux tabliers à l'amont et à l'aval du tablier existant, la mise en place des équipements et le rétablissement des chaussées.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-27. L'appel d'offres a été publié le 2011-03-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Razel

Qui ?

• Conseil général du Gard

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-03-10	Avis de marché
2011-08-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-03-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de ponts
Quantité ou étendue:

L'ouvrage existant est de type pont à poutre en béton armé, de 19.20 m de portée biaise et 18.40 m d'ouverture biaise selon un biais de 55 grades.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de ponts 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: hôtel du département, 3 rue Guillemette
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-10 📅
Date limite de soumission: 2011-04-27 📅
Date de publication: 2011-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 50-081820
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires

Durée du marché ou délai d'exécution: Le délai d'exécution des travaux est proposé par le candidat. Ce délai ne devra toutefois pas être inférieur à 20 semaines et ne pas dépasser 25 semaines. A défaut de mention, le délai d'exécution sera le délai plafond indiqué ci-dessus. Il est fixé une période de préparation de 30 jours qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel). Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat (art 35-ii.6° du CMP).

Numéro de référence: 11BOA001
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Aimargues.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Critères de sélection des candidats:

Garanties et capacités techniques et financières.

Capacités professionnelles.

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics).

Situation juridique - capacité économique et capacité technique - références requises:

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune garantie financière ne sera exigée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Prix unitaires, révision mensuelle.

Modalités de règlement des comptes: conditions du CCAP.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement: emprunt et fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire.

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les 2 qualités.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique jugée au vu du mémoire technique justificatif (30)
3. Délais d'exécution (30)

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Contact
Point de contact: M. le président du conseil général du Gard
Nom: adresse pour renseignements d'ordre administratif: conseil général du Gard, direction de la commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9 auprès de Sandra Mouret, télécopie: +33 466763645, mail: dcp-personnepublique@cg30.fr, URL: www.gard.fr
Adresse postale: adresse pour renseignements d'ordre technique: conseil général du Gard, direction générale adjointe déplacements infrastructures et foncier - service ouvrages d'art, 3 rue Guillemette
Point de contact: Jean-Louis Bernard
Courrier électronique: dcp-personnepublique@cg30.fr 📧
Fax: +33 466705402 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.gard.fr 🌏
Nom: Conseil général du Gard, direction de la commande publique
Adresse postale: hôtel Carénou, 14 rue Bernard Aton
Point de contact: horaires: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00
Fax: +33 466763600 📠
URL des documents: http://www.gard.fr 🌏
Nom: dépôt au conseil général du Gard: direction de la commande publique, 14 rue Bernard Aton, 30044 Nîmes Cedex 9 - horaires: de 8:30 à 11:30 et de 14:00 à 16:00
Adresse postale: envoi postal: conseil général du Gard - direction de la commande publique- hôtel du département - 3 rue Guillemette
URL pour la participation: http://www.gard.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11BOA001
Informations complémentaires

Durée du marché ou délai d'exécution:

Le délai d'exécution des travaux est proposé par le candidat. Ce délai ne devra toutefois pas être inférieur à 20 semaines et ne pas dépasser 25 semaines. A défaut de mention, le délai d'exécution sera le délai plafond indiqué ci-dessus. Il est fixé une période de préparation de 30 jours qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution.

Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel).

Dossier de consultation gratuit.

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes Cedex 09, Téléphone: +33 466273700 et télécopie: +33 466362786, E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Adresse postale: conseil Général du Gard, direction de la commande publique, service prestations commande publique - hôtel du département, 3 rue Guillemette
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30044
Courrier électronique: dcp-personnepublique@cg30.fr 📧
Fax: +33 466763645 📠
Source: OJS 2011/S 050-081820 (2011-03-10)

Avis d'attribution de marché (2011-08-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 406 631,30 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-12 📅
Date de publication: 2011-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 156-258928
Se réfère à l'avis: 2011/S 50-081820
Numéro JO-S: 156
Informations complémentaires

Type de procédure: appel d'offres. Date de signature du marché: 1.7.2011. Modalités de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du conseil général, hôtel du département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9, FRANCE. Annonce n° 171, BOAMP 52 A du 15.3.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.8.2011.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune d'Aimargues.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-05-23 📅
Adresse postale: 2470 avenue Julien Panchot, BP 2026
Commune postale: Perpignan Cedex
Code postal: 66011
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nîmes / Conseil général du Gard
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010 / Direction de la commande publique, service prestations commande publique, hôtel du département, 3 rue Guillemette
Commune postale: Nîmes Cedex 09 / Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941 / 30044
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 / 466763645 📠
Source: OJS 2011/S 156-258928 (2011-08-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains (11)

Travaux de construction de ponts (10)