Eglise Saint Maclou - restauration de la façade occidentale et travaux de couverture

Ville de Rouen

Le marché concerne la restauration de la façade occidentale et les travaux de couverture de l'église Saint Maclou à Rouen.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-30. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Atelier de vitrail V. Jaillette
• Blondel Métal
• Entreprise Georges Lanfry SAS
• Les métiers du bois
• Les métiers du bois en groupement avec Serge Giordani
• lot déclaré sans suite
• SARL HDD
• SAS Rémy Dupuis

Qui ?

• Ville de Rouen

Qu'est-ce que c'est ?

• Aménagements divers › Verrerie
• Quincaillerie › Serrurerie
• Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
• Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture en ardoises
• Travaux de décoration › Travaux d'ornementation
• Travaux de maçonnerie et de briquetage › Maçonnerie de pierres › Maçonnerie de pierres de taille
• Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-04-18	Avis de marché
2011-09-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Maçonnerie de pierres de taille
Quantité ou étendue:

Les travaux se répartissent en 9 lots:Lot 1: maçonnerie pierre de taille;Lot 2: restauration de sculpture;Lot 3: sculpture;Lot 4: charpente;Lot 5: couverture;Lot 6: anti pigeon;Lot 7: menuiserie;Lot 8: vitraux.Lot 9: serrurerie.Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 23 mois. Il est prévu une période de préparation de chantier de 30 jours; ce délai est exclu du délai d'exécution des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Maçonnerie de pierres de taille 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: place du Général de Gaulle
Code postal: 76037
Commune postale: Rouen Cedex 1

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-18 📅
Date limite de soumission: 2011-05-30 📅
Date de publication: 2011-04-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 78-127966
Numéro JO-S: 78
Informations complémentaires

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC 2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Une visite préalable à la remise des offres est obligatoire; contacter M. François Vautier au +33 235086955. Le pouvoir adjudicateur entend bénéficier des réductions de délais prévues à l'article 57 II 4° et 5° du code des marchés publics. Conditions de remise des offres ou des candidatures: Par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé à l'adresse suivante: Ville de Rouen, direction des affaires juridiques, service de la commande publique, 1er étage - bâtiment Bourg l'Abbé, 53 place du Général de Gaulle, 76037 Rouen Cedex 1, FRANCE. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante: https: //www.mpe276.fr mais accepte les plis adressés par voie papier. En revanche, la transmission des plis sur support physique électronique (CD Rom, disquette...) ou tout autre support matériel n'est pas autorisée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché concerne la restauration de la façade occidentale et les travaux de couverture de l'église Saint Maclou à Rouen.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Maçonnerie de pierre de taille
Brève description: Maçonnerie de pierre de taille.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Restauration de sculpture
Brève description: Restauration de sculpture.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Sculpture
Brève description: Sculpture.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Charpente
Brève description: Charpente.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Couverture
Brève description: Couverture.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Anti pigeon
Brève description: Anti pigeon.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiserie
Brève description: Menuiserie.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Vitraux
Brève description: Vitraux.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description: Serrurerie.
Quantité ou étendue:

Les travaux se répartissent en 9 lots:

Lot 1: maçonnerie pierre de taille;

Lot 2: restauration de sculpture;

Lot 3: sculpture;

Lot 4: charpente;

Lot 5: couverture;

Lot 6: anti pigeon;

Lot 7: menuiserie;

Lot 8: vitraux.

Lot 9: serrurerie.

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 23 mois. Il est prévu une période de préparation de chantier de 30 jours; ce délai est exclu du délai d'exécution des travaux.

Description des options: Option: transept nord partie basse pour les lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9.
Numéro de référence: 11DB20
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rouen.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur, pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution de maîtres d'oeuvre qualifiés en monuments historiques pour les travaux similaires en nature et en importance. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: qualibat 2194 ou équivalent;

Lot 2: qualibat 6583 ou équivalent;

Lot 3: qualibat 6583 ou équivalent;

Lot 4: qualibat 2393 ou équivalent;

Lot 5: qualibat 3194 ou équivalent;

Lot 6: sur références;

Lot 7: qualibat 4393 ou équivalent;

Lot 8: sur références;

Lot 9: qualibat 4493 ou équivalent.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché sera constituée. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Budget Ville de Rouen et/ou ressources externes.

Modalités de paiement selon les dispositions du CCAG travaux.

Délai global de paiement: 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres e agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (50)
2. valeur technique évaluée au regard du mémoire technique dont le contenu attendu est précisé au règlement de consultation (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Rouen
Contact
Point de contact: Mme le maire de Rouen
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mpe276.fr 🌏
Nom: Ville de Rouen
Adresse postale: régis Martin ACMH, BP 11
Commune postale: Marcilly-sur-Eure
Code postal: 27810
Point de contact: Régis Martin
Téléphone: +33 237430030 📞
Fax: +33 237435442 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.mpe276.fr 🌏
Adresse postale: direction des bâtiments, centre municipal Pélissier, rue de Chanzy
Commune postale: Rouen Cedex 01
Point de contact: Claire Merlot
Téléphone: +33 235088730 📞
Fax: +33 235086959 📠
URL des documents: http://www.mpe276.fr 🌏
Adresse postale: direction des affaires juridiques - service de la commande publique, 53 place du Général de Gaulle, bâtiment Bourg l'Abbé, 1er étage
Commune postale: R
Téléphone: +33 235086921 📞
Fax: +33 235088722 📠
URL pour la participation: http://www.mpe276.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11DB20
Informations complémentaires

Une visite préalable à la remise des offres est obligatoire; contacter M. François Vautier au +33 235086955.

Le pouvoir adjudicateur entend bénéficier des réductions de délais prévues à l'article 57 II 4° et 5° du code des marchés publics.

Conditions de remise des offres ou des candidatures:

Par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé à l'adresse suivante:

Ville de Rouen, direction des affaires juridiques, service de la commande publique, 1er étage - bâtiment Bourg l'Abbé, 53 place du Général de Gaulle, 76037 Rouen Cedex 1, FRANCE.

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante: https: //www.mpe276.fr mais accepte les plis adressés par voie papier. En revanche, la transmission des plis sur support physique électronique (CD Rom, disquette...) ou tout autre support matériel n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 078-127966 (2011-04-18)

Avis d'attribution de marché (2011-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 226 304,02 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-06 📅
Date de publication: 2011-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 174-284479
Se réfère à l'avis: 2011/S 78-127966
Numéro JO-S: 174
Informations complémentaires

Le marché résultant de la présente consultation a été conclu le 5.9.2011. Le contrat est consultable sur place en faisant la demande par courrier au service de la commande publique place du Général de Gaulle 76037 Rouen Cedex 1, FRANCE. Annonce n° 240, BOAMP 80 A du 22.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.9.2011.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rouen.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-06-29 📅
Adresse postale: 18 impasse Barbet
Commune postale: Déville-lès-Rouen
Code postal: 76250
Pays: France 🇫🇷

2️⃣

3️⃣

4️⃣
Adresse postale: 21 avenue de la Voie au Coq
Commune postale: Bretteville-sur-Odon
Code postal: 14760

5️⃣
Adresse postale: route de Saint Germain
Commune postale: Cailly
Code postal: 76690

6️⃣
Adresse postale: 5 rue Théron de Montaugé
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31200

7️⃣

8️⃣
Adresse postale: 22 rue Octave Mirabeau
Commune postale: Trévières
Code postal: 14710

9️⃣
Adresse postale: 111 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Franqueville Saint Pierre
Code postal: 76520
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
6
2
8
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse Internet: http://www.ta-rouen.juradm.fr/ta/rouen/index_ta_co.shtml 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Pour les candidats évincés, le recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, peut être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la date de la publication du présent avis.

Source: OJS 2011/S 174-284479 (2011-09-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de maçonnerie et de briquetage (>20)

Maçonnerie de pierres (8)

Maçonnerie de pierres de taille (3)
Taille de pierres (4)