Démolition partielle / reconstruction des services municaux - ZAC Joseph Bédier

Semapa - Société d'économie mixte d'aménagement de Paris - Direction des infrastructures et de la construction

Démolition partielle et reconstruction des services municipaux dans la ZAC Joseph Bédier.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-11-07. L'appel d'offres a été publié le 2011-09-13.

Qui ?

• Semapa - Société d'économie mixte d'aménagement de Paris - Direction des infrastructures et de la construction

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-09-13	Avis de marché

Avis de marché (2011-09-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Le projet s'insère dans une opération globale de réaménagement de l'îlot ouest de la ZAC Bédier. Il concerne la démolition/reconstruction des services municipaux.Il est prévu une décomposition en 2 lots qui est la suivante:— Lot n° 1 - Tous corps d'état,— Lot n° 2 - Mobilier.Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.0,00

Valeur totale du marché: 0,00 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 69-71 rue du Chevaleret
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Courrier électronique: mgaliana@semapa.fr 📧
Téléphone: +33 144062085 📞
Fax: +33 145708218 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-13 📅
Date limite de soumission: 2011-11-07 📅
Date de publication: 2011-09-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 177-290185
Numéro JO-S: 177
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est disponible sur la plate-forme "achatpublic.com". Il peut également être retiré gratuitement par les candidats les jours ouvrés, de 9:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:00 (16:00 le vendredi), à l'adresse suivante: SEMAPA - 69-71 rue du Chevaleret - 75013 Paris - FRANCE. À titre indicatif, le délai contractuel du marché devrait démarrer en janvier 2012 pour une durée de 12 mois. Contenu des plis: Voir les dispositions de la présente annonce en ce qui concerne les candidatures et le RPAO en ce qui concerne les offres. Modalités de transmission des plis: Se reporter au RPAO figurant au dossier de consultation des entreprises. Critères de sélection des candidats et d'attribution des marchés: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises. Les offres par voie électronique ne seront pas admises. Les dossiers parvenus après la date et l'heure limites seront renvoyés à leur auteur.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Démolition partielle et reconstruction des services municipaux dans la ZAC Joseph Bédier.

Le projet s’insère dans une opération globale de réaménagement de l’îlot ouest de la ZAC Bédier. Cet îlot est aujourd’hui un site intégralement dédié au fonctionnement de services municipaux à vocation technique (Atelier Yersin). Une partie des locaux de ces services doit être déplacée pour la durée des travaux d’aménagement de cet îlot.

Pour pallier la démolition partielle du bâtiment de la DPE existant nécessaire à la réalisation de la ZAC, le projet consiste à créer un bâtiment provisoire et à adapter la partie non démolie du bâtiment existant afin d’y reloger les services municipaux. Le bâtiment créé sera de type R+1 sur sous-sol, en façade ouest du bâtiment conservé, son emprise au sol est de l’ordre de 160 m

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Tous corps d'état
Brève description:

Démolition, désamiantage, curage, terrassements, gors œuvre, VRD, charpente, couverture, menuiseries extérieures, serrurerie, cloisons, doublage, menuiseries intérieures, faux-plafonds, peinture, revêtements de sols, électricité, courant fort & courant faible, chauffage, ventilation, plomberie sanitaire.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Mobilier
Brève description: Rayonnages et armoires de rangement pour les ateliers municipaux.
Quantité ou étendue:

Le projet s'insère dans une opération globale de réaménagement de l'îlot ouest de la ZAC Bédier. Il concerne la démolition/reconstruction des services municipaux.

Il est prévu une décomposition en 2 lots qui est la suivante:

— Lot n° 1 - Tous corps d'état,

— Lot n° 2 - Mobilier.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Joseph Bédier.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les concurrents auront à produire un dossier complet comprenant obligatoirement les pièces suivantes datées et signées par eux, faute de quoi leur andidature sera déclarée irrecevable:

— Une lettre de candidature (ex. formulaire DC1), indiquant l’intention de soumissionner pour le ou les lots de la consultation, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement et le mandataire explicitement. Cette lettre de candidature doit être dûment signée par le représentant du candidat unique ou, s'il y a groupement, soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire, s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Situation économique et financière:

Une déclaration du candidat (ex: formulaire DC2) précisant les éléments suivants, pour chaque co-traitant en cas de groupement et pour chaque sous-traitant éventuel désigné à l’offre:

— Le nom ou la dénomination de l’entreprise, l’adresse du siège du candidat ou du siège social, ainsi que ceux du service qui exécutera les prestations,

— La forme juridique du candidat (SA, SARL, ...),

— Les noms et fonctions des personnes ayant pouvoir d’engager la société,

— Pour les candidats établis en France, le numéro et la ville d’enregistrement (SIREN, RCS, répertoire des métiers),

— Pour les candidats non établis en France, le numéro, la ville et le pays d’enregistrement,

— Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires au cours des 3 derniers exercices concernant les travaux auxquels se réfère la présente consultation,

— Les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des 3 dernières années ainsi que le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution des travaux.

Sera annexée à cette déclaration le document suivant:

— La copie du ou des jugements autorisant le candidat en situation éventuelle de redressement judiciaire, à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

La déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par la personne habilitée par le candidat (une par co-traitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l’offre), conforme au modèle joint en annexe; le cas échéant la copie des attestations de régularité de situation fiscale et sociale du concurrent au 31.12.2010 (une par co-traitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l’offre).

Capacité technique et professionnelle:

Une note concernant les capacités professionnelles du candidat, indiquant notamment:

— le nombre de personnel avec leurs qualifications professionnelles et les CV des principaux intervenants, en spécifiant tout particulièrement le personnel d'encadrement susceptible de conduire les travaux: expériences et qualifications, ainsi que le nombre de techniciens et d'assistants techniciens,

— le planning horaire des équipes, en et hors période de vacances,

— les agréments détenus et éventuelles qualifications détenues par le candidat dans le domaine objet de la présente consultation et en vigueur.

Une note concernant la capacité technique du candidat, indiquant notamment les moyens que l'entreprise ou les entreprises envisagent de mobiliser pour les travaux, notamment matériel et équipement technique disponibles en regard des travaux et son affectation prévisible pour la période du marché.

Cette note indiquera en outre la répartition des travaux entre les différentes entreprises en cas de groupement et les travaux qu'il est envisagé de sous-traiter éventuellement.

Une note décrivant les références récentes du candidat en matière de travaux similaires en nature et en importance, en précisant les chiffres d'affaires exécutés par chaque entreprise en cas de groupement.

Cette note devra obligatoirement mentionner les informations permettant d’identifier les références principales du candidat en vue de permettre au maître d’ouvrage d’apprécier l’importance et la qualité des travaux ainsi réalisés (lettres datées, noms des clients, montants CA et téléphone de référents).

En cas de sous-traitance, et si celle-ci doit servir au candidat pour justifier de ses capacités techniques, financières et professionnelles, une lettre signée par chaque sous-traitant par laquelle celui-ci s’engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l’exécution du marché.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une sûreté de bonne fin devra être constituée par le titulaire à hauteur de 5 % du montant TTC des travaux.

Cette sûreté peut être constituée par le titulaire sous la forme d’une garantie à première demande ou, si les 2 parties en sont d’accord, d’une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement est effectué à 100 % par la SEMAPA, sur fonds propres et emprunts.

Aucune avance ne sera versée au titulaire si celui-ci en fait la demande.

Les prix sont fermes et révisables selon les modalités fixées au CCAP du marché.

Le paiement, après service fait, s'effectue à 45 jours à compter de la réception de la demande de règlement par le maître d'œuvre.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les lots seront attribués sous la forme d'un marché unique à une entreprise générale ou à un groupement d’entreprises solidaires avec désignation d’un mandataire commun.

En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.

Il est précisé qu'un mandataire ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché et ne peut signer plus d'une offre. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un cotraitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SEMAPA - Société d'économie mixte d'aménagement de Paris - Direction des infrastructures et de la construction
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Muriel Galiana
Nom: SEMAPA - Bureau des marchés
Adresse postale: 69/71 rue du Chevaleret
Point de contact: Julie Vagnon
Téléphone: +33 144062000 📞
Courrier électronique: jvagnon@semapa.fr 📧

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est disponible sur la plate-forme "achatpublic.com".

Il peut également être retiré gratuitement par les candidats les jours ouvrés, de 9:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:00 (16:00 le vendredi), à l'adresse suivante: SEMAPA - 69-71 rue du Chevaleret - 75013 Paris - FRANCE.

À titre indicatif, le délai contractuel du marché devrait démarrer en janvier 2012 pour une durée de 12 mois.

Contenu des plis: Voir les dispositions de la présente annonce en ce qui concerne les candidatures et le RPAO en ce qui concerne les offres.

Modalités de transmission des plis: Se reporter au RPAO figurant au dossier de consultation des entreprises.

Critères de sélection des candidats et d'attribution des marchés: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises.

Les offres par voie électronique ne seront pas admises.

Les dossiers parvenus après la date et l'heure limites seront renvoyés à leur auteur.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: SEMAPA - Bureau des marchés
Adresse postale: 69-71 rue du Chevaleret
Code postal: 75013
Source: OJS 2011/S 177-290185 (2011-09-13)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)