Creation de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pollestres
Ville de Pollestres
Travaux pour la réalisation d'une gendarmerie composée de logements individuels, collectifs, d'une partie administrative et d'une partie technique représentant environ 4 000 m² de SHON. Lieu d'éxécution des travaux: commune de Pollestres, secteur "portes catalanes II".
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-02-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-19.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Abadie et Fils
- • Charpente Liberale
- • FER Neuf
- • Groupe MBF
- • Horizon Clotures
- • Ibanez
- • Isobat
- • Le lot 5: Etanchéité - zinguerie a été déclaré sans suite.
- • Le Peintre Des PO
- • Pollestres Construction
- • Richier
- • S3C
- • Sacer
- • SPM
- • VIDAL
- • Infrastructures de bâtiment › Matériel de plomberie et de chauffage
- • Matériaux de bâtiment › Peintures et revêtements muraux
- • Mobilier routier › Clôtures
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Produits structurels › Menuiserie pour la construction
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Revêtement de sols et de murs › Carrelages
- • Structures de construction diverses › Cloisons
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux de construction complète de maisons › Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
- • Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés › Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes › Réseaux
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-12-19 | Avis de marché |
| 2012-06-04 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pollestres
Adresse postale: hôtel de ville, avenue Pablo Casals
Code postal: 66450
Commune postale: Pollestres
Contact
Téléphone: +33 468545111 📞
Fax: +33 468567668 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-19 📅
Date limite de soumission: 2012-02-14 📅
Date de publication: 2011-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 245-397689
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Brève description: VRD - espaces verts.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre et maçonnerie.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente bois - couverture.
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique - couverture.
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité - zinguerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloisons - plâtreries - isolation - plafonds.
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage - faïences.
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité - courants forts.
Numéro du lot: 11
Brève description: Courants faibles - alarmes - détection incendie.
Numéro du lot: 12
Brève description: Plomberie - sanitaire - chauffage - VMC.
Numéro du lot: 13
Brève description: Crépis - enduits de façades - isolation extérieure.
Numéro du lot: 14
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 15
Brève description: Peinture - revêtements muraux.
Numéro du lot: 16
Brève description: Clôtures.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 11ft-0013-V
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Mémoire et valeur technique % (40)
3. Délai d'exécution % (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le depute-maire
Nom: Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage: Societe publique locale Perpignan Mediterranee - M. Lautre Christian
Adresse postale: 5 rue de la Fusterie
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
Courrier électronique: c.lautre@spl-perpignan-mediterranee.org 📧
Nom: Commune de Pollestres
Adresse postale: hôtel de ville
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11ft-0013-V
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467547410 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. adresse du greffe du Tribunal administratif ci-dessus.
Source: OJS 2011/S 245-397689 (2011-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pollestres
Adresse postale: hôtel de ville, avenue Pablo Casals
Code postal: 66450
Commune postale: Pollestres
Contact
Téléphone: +33 468545111 📞
Fax: +33 468567668 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-19 📅
Date limite de soumission: 2012-02-14 📅
Date de publication: 2011-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 245-397689
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Durée du marché: 21 mois y compris une période de préparation de 23 jours (à compter de l'ordre de service fixant la date de démarrage de la période de préparation) renseignements administratifs: commune de Pollestres, hôtel de ville 66450 Pollestres Tél.: +33 468545111 Fax: +33 468567668 renseignements techniques: M. Didier Vuagnat, rue Courteline 66750 Saint-Cyprien Tél.: +33 468212784 courriel: vu@nhia.com unité monétaire utilisée, l'euro. Les variantes sont autorisées et encadrées comme suit: lot n° 1: 2 variantes portants sur les traitements des jardins et l'enrochement. Lot n° 2: une variante portant sur le choix de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Lots n° 3, 4, 5 et 8: une variante quand à l'impact du choix de retenir la variante du lot n° 2 portant sur l'ite. Lot n° 7: 2 variantes portant sur le choix des armoires, une variante comparative avec le lot n° 14 portant sur les pares soleil. Lot n° 12: une variante portant sur le mode de production de l'eau chaude sanitaire du bâtiment studio (GDV). Lot n° 13: 2 variantes portant sur l'ITE et l'ITI. Lot n° 14: une variante comparative liée au lot n° 7 portant sur les pares soleil.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux pour la réalisation d'une gendarmerie composée de logements individuels, collectifs, d'une partie administrative et d'une partie technique représentant environ 4 000 m² de SHON. Lieu d'éxécution des travaux: commune de Pollestres, secteur "portes catalanes II".
Afficher plus
Brève description: VRD - espaces verts.
Numéro du lot: 2
Brève description: Gros oeuvre et maçonnerie.
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente bois - couverture.
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente métallique - couverture.
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité - zinguerie.
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Brève description: Cloisons - plâtreries - isolation - plafonds.
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage - faïences.
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité - courants forts.
Numéro du lot: 11
Brève description: Courants faibles - alarmes - détection incendie.
Numéro du lot: 12
Brève description: Plomberie - sanitaire - chauffage - VMC.
Numéro du lot: 13
Brève description: Crépis - enduits de façades - isolation extérieure.
Numéro du lot: 14
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 15
Brève description: Peinture - revêtements muraux.
Numéro du lot: 16
Brève description: Clôtures.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 11ft-0013-V
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat doit se conformer aux exigences de l'article 43 du code des marchés publics. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Situation économique et financière:
Le candidat doit fournir tous documents relatif à ses capacités économiques et financières. Ces éléments étant précisés dans le réglement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Le candidat doit fournir tous documents relatif à ses références professionnelles et capacités techniques. Ces éléments étant précisés dans le réglement de la consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Mandat administratif. Conformément aux dispositions de l'article 98 du CMP, le délai global de règlement du marché est fixé à 30 jours à compter du 1.7.2010, à réception des factures ou mémoires. Les dépenses effectuées au titre du présent marché seront imputées sur le budget d'investissement.
Afficher plus
En vertu de l'article 51 du CMP, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements (art;51-VI-1° du CMP). Il est par ailleurs également interdit aux candidats de se présenter en qualité de membres de plusieurs groupements (art.51-VI-2° du CMP). En vertu de l'article 51 du CMP, après attribution du marché au titulaire retenu, la forme de groupement retenue sera la suivante: groupement conjoint.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Mémoire et valeur technique % (40)
3. Délai d'exécution % (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le depute-maire
Nom: Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage: Societe publique locale Perpignan Mediterranee - M. Lautre Christian
Adresse postale: 5 rue de la Fusterie
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
Courrier électronique: c.lautre@spl-perpignan-mediterranee.org 📧
Nom: Commune de Pollestres
Adresse postale: hôtel de ville
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11ft-0013-V
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Durée du marché: 21 mois y compris une période de préparation de 23 jours (à compter de l'ordre de service fixant la date de démarrage de la période de préparation) renseignements administratifs: commune de Pollestres, hôtel de ville 66450 Pollestres Tél.: +33 468545111 Fax: +33 468567668 renseignements techniques: M. Didier Vuagnat, rue Courteline 66750 Saint-Cyprien Tél.: +33 468212784 courriel: vu@nhia.com unité monétaire utilisée, l'euro. Les variantes sont autorisées et encadrées comme suit: lot n° 1: 2 variantes portants sur les traitements des jardins et l'enrochement. Lot n° 2: une variante portant sur le choix de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Lots n° 3, 4, 5 et 8: une variante quand à l'impact du choix de retenir la variante du lot n° 2 portant sur l'ite. Lot n° 7: 2 variantes portant sur le choix des armoires, une variante comparative avec le lot n° 14 portant sur les pares soleil. Lot n° 12: une variante portant sur le mode de production de l'eau chaude sanitaire du bâtiment studio (GDV). Lot n° 13: 2 variantes portant sur l'ITE et l'ITI. Lot n° 14: une variante comparative liée au lot n° 7 portant sur les pares soleil.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467547410 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. adresse du greffe du Tribunal administratif ci-dessus.
Source: OJS 2011/S 245-397689 (2011-12-19)
Avis d'attribution de marché (2012-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 668 628 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hotel de Ville, qvenue Pablo Casals
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-04 📅
Date de publication: 2012-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 108-178463
Se réfère à l'avis: 2011/S 245-397689
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix. (50)
2. Mémoire et valeur technique. (40)
3. Délai d'exécution. (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-12 📅
Nom: Sacer
Adresse postale: Rue des Faisans
Commune postale: Argeles sur Mer
Code postal: 66700
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Pollestres Construction
Adresse postale: Za la Devèze
Commune postale: Pollestres
Code postal: 66450
3️⃣
Nom: Charpente Liberale
Adresse postale: 14 rue Alfred Sauvy
4️⃣
Nom: Richier
Adresse postale: Route de Saint Cyprien
Commune postale: Elne
Code postal: 66200
5️⃣
Nom: Le lot 5: Etanchéité - zinguerie a été déclaré sans suite.
6️⃣
Nom: Spm
Adresse postale: Route de Torreilles
Commune postale: Bompas
Code postal: 66430
7️⃣
Nom: Vidal
Adresse postale: 1 traverse de les Cluses
Commune postale: Maureillas
Code postal: 66480
8️⃣
Nom: Isobat
Adresse postale: 1 rue du Fer à Cheval
Commune postale: Saint Estève
Code postal: 66240
9️⃣
Nom: S3C
Adresse postale: Route de Canet
Commune postale: Saint Nazaire
Code postal: 66570
1️⃣0️⃣
Nom: Abadie et Fils
Adresse postale: Rue Pierre Magnol
Commune postale: Rivesaltes
Code postal: 66600
1️⃣1️⃣
1️⃣2️⃣
Nom: Ibanez
Adresse postale: 2 rue du Ribéral
1️⃣3️⃣
Nom: Groupe MBF
Adresse postale: 2 rue Ferdinand de Lesseps
Commune postale: Saleilles
Code postal: 66280
1️⃣4️⃣
Nom: FER Neuf
Adresse postale: 14 rue Fernand Forrest
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
1️⃣5️⃣
Nom: Le Peintre Des PO
Adresse postale: 5 rue Ludovic Massé
1️⃣6️⃣
Nom: Horizon Clotures
Adresse postale: 70 rue Ettore Bugatti
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le Député-Maire
Source: OJS 2012/S 108-178463 (2012-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 668 628 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hotel de Ville, qvenue Pablo Casals
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-04 📅
Date de publication: 2012-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 108-178463
Se réfère à l'avis: 2011/S 245-397689
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info.
Annonce no 131, BOAMP 247 A du 22.12.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.6.2012.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix. (50)
2. Mémoire et valeur technique. (40)
3. Délai d'exécution. (10)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-12 📅
Nom: Sacer
Adresse postale: Rue des Faisans
Commune postale: Argeles sur Mer
Code postal: 66700
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Pollestres Construction
Adresse postale: Za la Devèze
Commune postale: Pollestres
Code postal: 66450
3️⃣
Nom: Charpente Liberale
Adresse postale: 14 rue Alfred Sauvy
4️⃣
Nom: Richier
Adresse postale: Route de Saint Cyprien
Commune postale: Elne
Code postal: 66200
5️⃣
Nom: Le lot 5: Etanchéité - zinguerie a été déclaré sans suite.
6️⃣
Nom: Spm
Adresse postale: Route de Torreilles
Commune postale: Bompas
Code postal: 66430
7️⃣
Nom: Vidal
Adresse postale: 1 traverse de les Cluses
Commune postale: Maureillas
Code postal: 66480
8️⃣
Nom: Isobat
Adresse postale: 1 rue du Fer à Cheval
Commune postale: Saint Estève
Code postal: 66240
9️⃣
Nom: S3C
Adresse postale: Route de Canet
Commune postale: Saint Nazaire
Code postal: 66570
1️⃣0️⃣
Nom: Abadie et Fils
Adresse postale: Rue Pierre Magnol
Commune postale: Rivesaltes
Code postal: 66600
1️⃣1️⃣
1️⃣2️⃣
Nom: Ibanez
Adresse postale: 2 rue du Ribéral
1️⃣3️⃣
Nom: Groupe MBF
Adresse postale: 2 rue Ferdinand de Lesseps
Commune postale: Saleilles
Code postal: 66280
1️⃣4️⃣
Nom: FER Neuf
Adresse postale: 14 rue Fernand Forrest
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
1️⃣5️⃣
Nom: Le Peintre Des PO
Adresse postale: 5 rue Ludovic Massé
1️⃣6️⃣
Nom: Horizon Clotures
Adresse postale: 70 rue Ettore Bugatti
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le Député-Maire
Source: OJS 2012/S 108-178463 (2012-06-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕