Construction de 60 logements, 60 caves et 788 m² de commerces sur un parking souterrains de 50 places au 22/24/26 rue du Chevaleret à Paris 13ème
SIEMP
Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 et de l'article 29 du décret d'application n° 2005-1742 du 30.12.2005.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2011-11-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?- • SIEMP
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-11-21 | Avis de marché |
| 2012-07-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 142772020 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-21 📅
Date limite de soumission: 2012-01-16 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-365151
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro de référence: 11ft-0064-Y
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir Ccap.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Mode de paiement des documents:
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes, les éléments relatifs à la réalisation de l'opération à savoir notamment les modes opératoires, le délai avec présentation d'un planning, le plan d'installation de chantier (non contractuelle), la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre % (50)
2. Le prix % (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Leger Sylviane
Nom: Electrogeloz
Adresse postale: centre Léa Park - 122 / 130 rue Marcel Hartmann
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Téléphone: +33 143904667 📞
URL des documents: http://www.electrogeloz.com 🌏
Nom: SIEMP: sous-direction juridique et marchés
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon Cedex 04
Téléphone: +33 149962554 📞
Fax: +33 149962402 📠
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11ft-0064-Y
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Rp
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 225-365151 (2011-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Siemp
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon
Code postal: 75180
Commune postale: Paris
Contact
Téléphone: +33 142772020 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-21 📅
Date limite de soumission: 2012-01-16 📅
Date de publication: 2011-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 225-365151
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.
Délai d'exécution: le délai d'exécution est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 2 mois comprise).
Renseignements administratifs:
SIEMP, Mme Delcambre, 29 boulevard Bourdon.
75180 Paris Cedex 04, FRANCE.
Tél. +33 149962554.
Renseignements techniques:
SIEMP, Mme Combes, 29 boulevard Bourdon.
75180 Paris Cedex 04, FRANCE.
Tél. +33 149967649.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert passé en application de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 et de l'article 29 du décret d'application n° 2005-1742 du 30.12.2005.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 11ft-0064-Y
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidatures des entreprises seront sélectionnées conformément à l'article 23 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005, après analyse de l'ensemble des documents dont la communication est demandée aux articles 17 et 18 dudit décret et au présent avis:
Afficher plus
— Lettre de candidature et déclaration sur l'honneur indiquant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdictions de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 ou formulaire DC1 (version 09/2010),
— Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— Attestations d'assurances (responsabilité civile, décennale) en cours de validité,
— Attestations fiscales et sociales en cours de validité ou formulaire Noti2,
— Extrait Kbis datant de moins de 3 mois.
— Chiffres d'affaires réalisés sur les 3 dernières années ou formulaire DC2 (version 09/2010).
Capacité technique et professionnelle:
— Effectifs et matériels ou formulaire DC2 (version 09/2010),
— Références de travaux similaires de moins de 5 ans, qualifications professionnelles et compétences en matière de qualité environnementale ou formulaire DC2 (version 09/2010).
Dépôts et garanties exigés: Voir Ccap.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement est de 45 jours à réception de la situation validée par l'architecte.
Procédure
Mode de paiement des documents:
Les entreprises sont invitées à contacter Electrogeloz avant de venir retirer un dossier. Ce dernier est payant mais sera remboursé à l'entreprise par la siemp sur remise d'une offre.
Période de validité de l'offre: 210 jours Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes, les éléments relatifs à la réalisation de l'opération à savoir notamment les modes opératoires, le délai avec présentation d'un planning, le plan d'installation de chantier (non contractuelle), la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre % (50)
2. Le prix % (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Leger Sylviane
Nom: Electrogeloz
Adresse postale: centre Léa Park - 122 / 130 rue Marcel Hartmann
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Téléphone: +33 143904667 📞
URL des documents: http://www.electrogeloz.com 🌏
Nom: SIEMP: sous-direction juridique et marchés
Adresse postale: 29 boulevard Bourdon Cedex 04
Téléphone: +33 149962554 📞
Fax: +33 149962402 📠
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11ft-0064-Y
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.
Délai d'exécution: le délai d'exécution est fixé à 20 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux (période de préparation du chantier de 2 mois comprise).
Renseignements administratifs:
SIEMP, Mme Delcambre, 29 boulevard Bourdon.
75180 Paris Cedex 04, FRANCE.
Tél. +33 149962554.
Renseignements techniques:
SIEMP, Mme Combes, 29 boulevard Bourdon.
Tél. +33 149967649.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.11.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris Rp
Code postal: 75055
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 225-365151 (2011-11-21)
Avis d'attribution de marché (2012-07-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-02 📅
Date de publication: 2012-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 127-209684
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-365151
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes,les éléments relatifs à la réalisation de l'opération à savoir notamment les modes opératoires, le délai avec présentation d'un planning, le plan d'installation de chantier (non contractuelle), la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre (50)
2. Le prix (50)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-06-22 📅
Nom: cet avis a été déclaré infructueux
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 4 bd du Palais
Commune postale: Paris RP
Source: OJS 2012/S 127-209684 (2012-07-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-02 📅
Date de publication: 2012-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 127-209684
Se réfère à l'avis: 2011/S 225-365151
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info.
Annonce no 130, BOAMP 227 A du 24.11.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.7.2012.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique et environnementale de l'offre appréciée à travers le mémoire technique, et notamment le respect et la pertinence du quantitatif évalué sur les différents postes,les éléments relatifs à la réalisation de l'opération à savoir notamment les modes opératoires, le délai avec présentation d'un planning, le plan d'installation de chantier (non contractuelle), la démarche de développement durable, et la cohérence interne de l'offre (50)
2. Le prix (50)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-06-22 📅
Nom: cet avis a été déclaré infructueux
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 4 bd du Palais
Commune postale: Paris RP
Source: OJS 2012/S 127-209684 (2012-07-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Ouvrages d'art et de génie civil (>20)
- Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (12)
- Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz (17)
- Travaux de construction de bâtiments (>20)
- Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)
- Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)