Construction d'un centre de distribution industrielle de ciments - ciments Calcia

Semapa - Société d'économie mixte d'aménagement de Paris - Direction des infrastructures et de la construction

Marché de travaux relatif à la construction d’un centre de distribution industrielle de ciments, située au 45 rue Bruneseau à Paris 13ème. Cette opération de construction est organisée en deux lots de travaux donnant lieu à des marchés distincts.
Le lot n°1 correspond aux travaux des bâtiments (y compris second oeuvre), du génie civil de l’installation, et des VRD. Le lot n° 1 comprend 5 options.
Le lot n°2 correspond à la fourniture et la mise en œuvre des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation.
Les travaux du lots n° 1 sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Elles sont définies comme suit:
— Tranche ferme: période de préparation (installations et études d’exécution), travaux de terrassement de la zone hors câble 63 kVA, du bassin de rétention, des réseaux enterrés de la zone hors câble 63 kVA, des fondations du silo 1 et la fourniture des échantillons,
— Tranche conditionnelle n° 1: remplacement de la solution pompe à chaleur air/eau par une pompe à chaleur sur nappe phréatique,
— Tranche conditionnelle n° 2: tous les autres travaux prévus au présent lot (hors tranche ferme et tranche conditionnelle n°1).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Semapa - Société d'économie mixte d'aménagement de Paris - Direction des infrastructures et de la construction

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels › Travaux de construction de bâtiments industriels

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-12-22	Avis de marché
2012-02-03	Informations complémentaires
2012-07-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments industriels
Quantité ou étendue:

Il est prévu une décomposition du marché en deux lots, qui donneront lieu à 2 marchés séparés.Les prestations du lot 1 "bâtiments, génie civil de l’installation, et VRD" concernent principalement:— La construction des bâtiments: local technique, bâtiment administratif et bâtiment de laboratoire, y compris second œuvre,— La construction des silos, et du fût du monte-charge, y compris fourniture et mise en œuvre du monte charge et de l’escalier,— La réalisation de la plate-forme de circulation, y compris mise en place des réseaux souterrains, de murs de soutènement, du bassin de rétention des eaux, des aménagements de surfaces, de l’éclairage, de la serrurerie. Le lot n° 1 comprend 5 options.Les prestations du lot 2 "equipements industriels" concernent principalement:— La fourniture et installation des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation industrielle, y compris leur raccordement aux automates de commande,— La mise en service de l’installation.0,00

Valeur totale du marché: 0,00 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments industriels 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semapa - Société d'economie mixte d'aménagement de Paris - direction des infrastructures et de la construction
Adresse postale: 69-71 rue du Chevaleret
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Courrier électronique: rmlouisdesir@semapa.fr 📧
Téléphone: +33 144062035 📞
Fax: +33 145708218 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-22 📅
Date limite de soumission: 2012-02-14 📅
Date de publication: 2011-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 248-403183
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est disponible sur la plate-forme "achatpublic.com". Il peut également être retiré gratuitement par les candidats les jours ouvrés, de 9:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:00 (16:00 le vendredi), à l'adresse suivante: Semapa - secteur Bruneseau - 69-71 rue du Chevaleret - 75013 Paris, FRANCE. A titre indicatif, le délai contractuel du marché devrait démarrer en avril 2012. La durée des travaux pour le lot n° 1 est de 18,5 mois, y compris une période de préparation d'un mois. La durée des travaux pour le lot n° 2 est de 22,5 mois, y compris une période de préparation d'un mois, et y compris la période de mise en service de 3 mois. Contenu des plis: voir les dispositions de la présente annonce en ce qui concerne les candidatures et le règlement de consultation en ce qui concerne les offres. Modalités de transmission des plis: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises. Critères de sélection des candidats et d'attribution des marchés: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises. Les offres par voie électronique ne seront pas admises. Les dossiers parvenus après la date et l'heure limites seront renvoyés à leur auteur.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le lot n°1 correspond aux travaux des bâtiments (y compris second oeuvre), du génie civil de l’installation, et des VRD. Le lot n° 1 comprend 5 options.

Le lot n°2 correspond à la fourniture et la mise en œuvre des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation.

Les travaux du lots n° 1 sont décomposés en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Elles sont définies comme suit:

— Tranche ferme: période de préparation (installations et études d’exécution), travaux de terrassement de la zone hors câble 63 kVA, du bassin de rétention, des réseaux enterrés de la zone hors câble 63 kVA, des fondations du silo 1 et la fourniture des échantillons,

— Tranche conditionnelle n° 1: remplacement de la solution pompe à chaleur air/eau par une pompe à chaleur sur nappe phréatique,

— Tranche conditionnelle n° 2: tous les autres travaux prévus au présent lot (hors tranche ferme et tranche conditionnelle n°1).

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Bâtiment - génie civil de l'installation - VRD
Brève description:

Les prestations du lot 1 "bâtiments, génie civil de l’installation, et VRD" concernent…

… principalement:— La construction des bâtiments: local technique, bâtiment administratif et bâtiment de laboratoire, y compris second œuvre,— La construction des silos, et du fût du monte-charge, y compris fourniture et mise en œuvre du monte charge et de l’escalier,— La réalisation de la plateforme de circulation, y compris mise en place des réseaux souterrains, de murs de soutènement, du bassin de rétention des eaux, des aménagements de surfaces, de l’éclairage, de la serrurerie.Le lot n° 1 est divisé en une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.Ce lot comprend 5 options qui sont les suivantes: n° 1 remplacement résine opaque par résine transparente - n° 2 remplacement voirie lourde en béton par voirie lourde en enrobé - n° 3 remplacement bassin de rétention en béton par bassin de rétention en blocs de propylène - n° 4 fondations profondes pour le local technique - n° 5 remplacement des appareils d'éclairage par des LED.

… principalement:

— La construction des bâtiments: local technique, bâtiment administratif et bâtiment de laboratoire, y compris second œuvre,

— La construction des silos, et du fût du monte-charge, y compris fourniture et mise en œuvre du monte charge et de l’escalier,

— La réalisation de la plateforme de circulation, y compris mise en place des réseaux souterrains, de murs de soutènement, du bassin de rétention des eaux, des aménagements de surfaces, de l’éclairage, de la serrurerie.

Le lot n° 1 est divisé en une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.

Ce lot comprend 5 options qui sont les suivantes: n° 1 remplacement résine opaque par résine transparente - n° 2 remplacement voirie lourde en béton par voirie lourde en enrobé - n° 3 remplacement bassin de rétention en béton par bassin de rétention en blocs de propylène - n° 4 fondations profondes pour le local technique - n° 5 remplacement des appareils d'éclairage par des LED.

Quantité ou étendue: La décomposition en tranches du lot n° 1 est la suivante:— Tranche ferme: période de préparation (installations et études d’exécution), travaux de terrassement de la zone hors câble 63 kVA, du bassin de rétention, des réseaux enterrés de la zone hors câble 63 kVA, des fondations du silo 1 et la fourniture des échantillons,— Tranche conditionnelle n° 1: remplacement de la solution pompe à chaleur air/eau par une pompe à chaleur sur nappe phréatique,— Tranche conditionnelle n° 2: tous les autres travaux prévus au présent lot (hors tranche ferme et tranche conditionnelle n°1).

La décomposition en tranches du lot n° 1 est la suivante:

— Tranche conditionnelle n° 1: remplacement de la solution pompe à chaleur air/eau par une pompe à chaleur sur nappe phréatique,

— Tranche conditionnelle n° 2: tous les autres travaux prévus au présent lot (hors tranche ferme et tranche conditionnelle n°1).

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Equipements industriels
Brève description:

Les prestations du lot 2 "equipements industriels" concernent…

… principalement:— La fourniture et installation des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation industrielle, y compris leur raccordement aux automates de commande,— La mise en service de l’installation.

… principalement:

— La fourniture et installation des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation industrielle, y compris leur raccordement aux automates de commande,

— La mise en service de l’installation.

Quantité ou étendue:

Il est prévu une décomposition du marché en deux lots, qui donneront lieu à 2 marchés séparés.

Les prestations du lot 1 "bâtiments, génie civil de l’installation, et VRD" concernent principalement:

— La construction des bâtiments: local technique, bâtiment administratif et bâtiment de laboratoire, y compris second œuvre,

— La construction des silos, et du fût du monte-charge, y compris fourniture et mise en œuvre du monte charge et de l’escalier,

— La réalisation de la plate-forme de circulation, y compris mise en place des réseaux souterrains, de murs de soutènement, du bassin de rétention des eaux, des aménagements de surfaces, de l’éclairage, de la serrurerie. Le lot n° 1 comprend 5 options.

Les prestations du lot 2 "equipements industriels" concernent principalement:

— La fourniture et installation des équipements industriels nécessaires au fonctionnement de l’installation industrielle, y compris leur raccordement aux automates de commande,

— La mise en service de l’installation.

Description des options:

Les options concernent la tranche ferme du lot n° 1:

Option 1 - remplacement résine opaque par résine transparente.

Option 2 - remplacement voirie lourde en béton par voirie lourde en enrobé.

Option 3 - remplacement bassin de rétention en béton par bassin de rétention en blocs de propylène.

Option 4 - fondations profondes pour le local technique.

Option 5 - remplacement des appareils d'éclairage par des LED.

Numéro de référence: Installations Ciments CALCIA - Travaux
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC Paris Rive Gauche - secteur Bruneseau - Paris 13ème - France.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les concurrents auront à produire un dossier complet, pour chacun des lots auxquels ils candidatent, comprenant obligatoirement les pièces suivantes datées et signées par eux, faute de quoi leur candidature sera déclarée irrecevable:

1) Une lettre de candidature (ex formulaire DC1), indiquant l’intention de soumissionner pour le ou les lots de la consultation, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement et le mandataire explicitement.

Cette lettre de candidature doit être dûment signée par le représentant du candidat unique ou, s'il y a groupement, soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire, s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Situation économique et financière:

2) Une déclaration du candidat (ex formulaire DC2) précisant les éléments suivants, pour chaque co-traitant en cas de groupement et pour chaque sous-traitant éventuel désigné à l’offre:

— Le nom ou la dénomination de l’entreprise, l’adresse du siège du candidat ou du siège social, ainsi que ceux du service qui exécutera les prestations,

— La forme juridique du candidat (SA, SARL, ...),

— Les noms et fonctions des personnes ayant pouvoir d’engager la société,

— Pour les candidats établis en France, le numéro et la ville d’enregistrement (SIREN, RCS, répertoire des métiers),

— Pour les candidats non établis en France, le numéro, la ville et le pays d’enregistrement,

— Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices concernant les travaux auxquels se réfère la présente consultation,

— Les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi que le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution des prestations.

Sera annexée à cette déclaration le document suivant:

— La copie du ou des jugements autorisant le candidat en situation éventuelle de redressement judiciaire, à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

3) La déclaration sur l’honneur conforme au modèle joint en annexe au RPAO (une par co-traitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l’offre); le cas échéant, les attestations de régularité de situation fiscale et sociale du concurrent au 31.12.2011 (une par co-traitant en cas de groupement, et une par sous-traitant éventuel désigné à l’offre).

Capacité technique et professionnelle:

4) Pour chaque lot auquel le soumissionnaire candidate, une note décrivant les références récentes du candidat en matière de travaux similaires en nature et en importance, en précisant les chiffres d'affaire exécutés par chaque entreprise en cas de groupement.

Cette note devra obligatoirement mentionner les informations permettant d’identifier les références principales du candidat en vue de permettre au maître d’ouvrage d’apprécier l’importance et la qualité des prestations ainsi réalisées (lettres datées, noms des clients, montants CA et téléphone de référents), ainsi que préciser par pourcentage la clientèle du candidat (% d’institutionnels, % d’entreprises).

5) Pour chaque lot auquel le soumissionnaire candidate, une note concernant la capacité technique du candidat, indiquant notamment les moyens que l'entreprise ou les entreprises envisagent de mobiliser pour les travaux en objet:

— matériel et équipement technique disponibles en regard du chantier et son affectation prévisible pour la période du marché,

— bureaux d'études susceptibles d'élaborer les études d'exécution.

Cette note indiquera en outre la répartition des travaux entre les différentes entreprises en cas de groupement et les travaux qu'il est envisagé de sous-traiter éventuellement.

Le candidat doit apporter la preuve du respect de ses engagements en matière de disponibilité de matériels adéquats, d'une organisation adaptée et d'un plan de charge compatible pour la mobilisation du matériel et la bonne réalisation du chantier.

6) Pour chaque lot auquel le soumissionnaire candidate, une note concernant les capacités professionnelles du candidat, indiquant notamment:

— le nombre de personnel avec leurs qualifications professionnelles et les CV des principaux intervenants, en spécifiant tout particulièrement le personnel d'encadrement susceptible de conduire le chantier: expériences et qualifications, ainsi que le nombre de techniciens et d'assistants techniciens,

— les agréments détenus et éventuelles qualifications détenues par le candidat dans les domaines objets de la présente consultation et en vigueur.

7) En cas de sous-traitance, et si celle-ci doit servir au candidat pour justifier de ses capacités techniques, financières et professionnelles, une lettre signée par chaque sous-traitant par laquelle celui-ci s’engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l’exécution du marché.

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous.

Nota: des formulaires types peuvent être utilisés pour fournir la plupart des renseignements demandés. Ces formulaires sont disponibles sur le site: http://www.economie.gouv.fr.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour le lot n°1, les qualifications minimales souhaitées ou équivalentes européennes sont:

— Structure: travaux de génie civil et de VRD qualifications FNTP (ou équivalentes européennes): IP 111, 1622, qualibat 2113, 2213, IP 2312, 2321, 2331, 234, 2411, 253; qualibat 1312, 1341, 2152, 2242, IP311, 321, 323.

— Structure: charpente métallique: IP122, Qualibat 2413.

— Couverture étanchéité, protection des façades: qualibat 324, 3413, 3432.

— Travaux divers: Qualibat 3513, 4132, 4143, 4413,4441, 45 43, 5111, 5312, 5422, 6111, 7113, 7213.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une sûreté de bonne fin devra être constituée par le titulaire à hauteur de 5 % (cinq pour cent) du montant TTC du marché.

Cette sûreté peut être constituée par le titulaire sous la forme d’une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, d’une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le financement est effectué à 100 % par la Semapa, sur fonds propres et emprunts.

Les prix sont révisables.

Le paiement, après service fait, s'effectue à 45 jours à compter de la réception de la demande de règlement par le maître d'oeuvre.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les concurrents sont informés que les lots seront attribués sous la forme de marchés séparés. Chaque lot sera attribué à une entreprise ou à une groupement d’entreprises solidaires avec désignation d’un mandataire commun.

Si le candidat retenu s’est présenté sous la forme d’un groupement conjoint, il devra obligatoirement modifier la forme de son groupement dans le cadre d’une mise au point avant la notification du marché.

En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement désigné dès la candidature.

Il est précisé qu’une entreprise ne peut se porter plusieurs fois candidate pour un même marché, ni en qualité d’entreprise individuelle ou générale, ni en qualité de mandataire d’un groupement. De plus, pour éviter de fausser la concurrence, un co-traitant ne pourra pas être agréé dans plusieurs groupements.

Les concurrents peuvent se porter candidat pour un ou plusieurs lots.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: Semapa
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Rose-Marie Louis Desir
Léa Renaud
Téléphone: +33 144062024 📞
Courrier électronique: lrenaud@semapa.fr 📧
Point de contact: Anne Le Com
Téléphone: +33 144062098 📞
Courrier électronique: alecom@semapa.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Installations Ciments CALCIA - Travaux
Informations complémentaires

Le dossier de consultation est disponible sur la plate-forme "achatpublic.com".

Il peut également être retiré gratuitement par les candidats les jours ouvrés, de 9:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:00 (16:00 le vendredi), à l'adresse suivante: Semapa - secteur Bruneseau - 69-71 rue du Chevaleret - 75013 Paris, FRANCE.

A titre indicatif, le délai contractuel du marché devrait démarrer en avril 2012. La durée des travaux pour le lot n° 1 est de 18,5 mois, y compris une période de préparation d'un mois. La durée des travaux pour le lot n° 2 est de 22,5 mois, y compris une période de préparation d'un mois, et y compris la période de mise en service de 3 mois.

Contenu des plis: voir les dispositions de la présente annonce en ce qui concerne les candidatures et le règlement de consultation en ce qui concerne les offres.

Modalités de transmission des plis: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises.

Critères de sélection des candidats et d'attribution des marchés: Se reporter au règlement de consultation figurant au dossier de consultation des entreprises.

Les offres par voie électronique ne seront pas admises.

Les dossiers parvenus après la date et l'heure limites seront renvoyés à leur auteur.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 248-403183 (2011-12-22)

Informations complémentaires (2012-02-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-03 📅
Date limite de soumission: 2012-03-06 📅
Date de publication: 2012-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 26-041142
Se réfère à l'avis: 2011/S 248-403183
Numéro JO-S: 26
Source: OJS 2012/S 026-041142 (2012-02-03)

Avis d'attribution de marché (2012-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 559 534,61 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semapa - Direction des infrastructures et de la construction
Contact
Fax: +33 144062100 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-02 📅
Date de publication: 2012-07-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 128-211242
Numéro JO-S: 128

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-26 📅
Nom: Groupement SOGEA TPI / Chantiers Modernes / SDEL Transport
Adresse postale: 3 rue Ernest Flammarion
Commune postale: Chevilly-Larue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: IBAU Hamburg
Adresse postale: Rodingsmarkt 35
Commune postale: Hamburg
Code postal: 20459
Pays: Allemagne 🇩🇪

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Semapa - bureau des marchés
Adresse postale: 69-71 rue du Chevaleret
Code postal: 75013
Source: OJS 2012/S 128-211242 (2012-07-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (5)

Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels (1)

Travaux de construction de bâtiments industriels