Ca2011-005

Communauté d'agglomération de Thionville

Réalisation de l'itinéraire cyclable: Beuvange - Angevillers - Havange.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-08. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• COLAS

Qui ?

• Communauté d'agglomération de Thionville

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Chemins et autres aires empierrées › Travaux de construction de pistes cyclables

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-02-08	Avis de marché
2011-07-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de pistes cyclables
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de pistes cyclables 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: espace Cormontaigne, CS 30054
Code postal: 57972
Commune postale: Yutz Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-thionville.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@agglo-thionville.fr 📧
Téléphone: +33 382523236 📞
Fax: +33 382523237 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-08 📅
Date limite de soumission: 2011-04-08 📅
Date de publication: 2011-02-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 28-045849
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires

Concernant le lot 1, les offres de prix seront appréciées au regard du montant total du détail quantitatif estimatif, en sachant que le montant total du lot 1 correspond au montant de la tranche ferme + le montant de la tranche conditionnelle. Le candidat est donc obligé de faire une proposition financière pour la tranche ferme et pour la tranche conditionnelle, sous peine d'élimination de l'offre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.2.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Réalisation de l'itinéraire cyclable: Beuvange - Angevillers - Havange.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1: travaux de VRD
Brève description: Lot 1: travaux de VRD.
Informations complémentaires sur les lots:

Le lot 1: travaux de VRD est décomposé en une tranche ferme et une tranche…

… conditionnelle:— Tranche ferme: section Beuvange - Angevillers - Havange, à l'exception de la reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers,— Tranche conditionnelle: Reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers.Conformément aux dispositions de l'article 72 du code des marchés publics, l'exécution de la tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du maître d'ouvrage. La décision d'affermir ou de non affermir la tranche conditionnelle, interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 mois maximum à compter de la réception de la tranche ferme.Le lot 1 est conclu pour une durée maximum de 18 mois à compter de la date de la notification sachant que le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 6 mois et que le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle est de 2 mois à compter de la décision d'affermissement. Conformément au CCAG - Travaux, les travaux de chaque tranche feront l'objet d'ordres de services prescrivant notamment le début des travaux.

… conditionnelle:

— Tranche ferme: section Beuvange - Angevillers - Havange, à l'exception de la reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers,

— Tranche conditionnelle: Reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers.

Conformément aux dispositions de l'article 72 du code des marchés publics, l'exécution de la tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du maître d'ouvrage. La décision d'affermir ou de non affermir la tranche conditionnelle, interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 2 mois maximum à compter de la réception de la tranche ferme.

Le lot 1 est conclu pour une durée maximum de 18 mois à compter de la date de la notification sachant que le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 6 mois et que le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle est de 2 mois à compter de la décision d'affermissement. Conformément au CCAG - Travaux, les travaux de chaque tranche feront l'objet d'ordres de services prescrivant notamment le début des travaux.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2: travaux d'aménagement du parcours
Brève description: Lot 2: travaux d'aménagement du parcours.
Informations complémentaires sur les lots:

Le lot 2 est conclu pour une durée maximum de 18 mois à compter de la date de la notification sachant que le délai d'exécution est de 6 mois. Conformément au CCAG - Travaux, les travaux pour le lot 2 feront l'objet d'ordres de services prescrivant notamment le début des travaux.

Numéro de référence: CA2011-005

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidatures seront appréciées en fonction des capacités professionnelles, techniques et financières des sociétés.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (40)
2. Prix (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération de Thionville
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: CA portes de France - Thionville
Adresse postale: hôtel de communauté, espace Cormontaigne, 4 avenue Gabriel Lippmann, CS 30054
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_lcNZfxP2nJ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CA2011-005
Informations complémentaires

Le candidat est donc obligé de faire une proposition financière pour la tranche ferme et pour la tranche conditionnelle, sous peine d'élimination de l'offre.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2011/S 028-045849 (2011-02-08)

Avis d'attribution de marché (2011-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 296 942,95 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-07-20 📅
Date de publication: 2011-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 140-231586
Se réfère à l'avis: 2011/S 28-045849
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires

Le marché est divisé en deux lots définis comme suit: Lot 1: travaux de VRD / Lot 2: travaux d'aménagement du parcours. Le lot 1: travaux de VRD est décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle: tranche ferme: section Beuvange - Angevillers - Havange, à l'exception de la reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers / tranche conditionnelle: reprise des enrobés entre la RD152e et Angevillers. Le lot 1 est conclu pour une durée maximum de 18 mois à compter de la date de la notification sachant que le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 6 mois et que le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle est de 2 mois à compter de la décision d'affermissement. Le lot 2 a été déclaré infructueux par la CAO du 26.5.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2011.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-05-26 📅
Adresse postale: BP 50075
Commune postale: Marly
Code postal: 57152
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Source: OJS 2011/S 140-231586 (2011-07-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Chemins et autres aires empierrées (2)