Aménagement de voirie - quai bus - mise en accessibilité de la ligne 4 du réseau de bus

Informations complémentaires

— unité monétaire: euro,

— chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération,

— critère de jugement des candidatures: en application de l'article 52 du Code des marchés publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacité demandés sont insuffisants sera éliminés,

— conformément aux dispositions de l'article 56-2 du Code des marchés publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique,

— les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante: www.mpe276.fr,

— adresse d'obtention des dossiers de consultation et de dépôt des offres: Mairie du Havre - secrétariat de la commission d'appel d'offres - rue du général Leclerc - 76085 Le Havre Cedex - FRANCE - téléphone +33 235194446 - fax +33 235194466,

— le dossier de consultation est distribué sous forme de CD.

Les délais d'exécution des travaux sont précisés à l'article 3 de l'acte d'engagement.

Ils courent à compter de l'émission des ordres de service prescrivant le démarrage des travaux.

Aucune variante n'est autorisée, les prescriptions du CCTP étant intangibles.

Avant de remettre leur offre, les candidats devront se rendre sur place pour apprécier les contraintes liées à l'environnement des différents arrêts.

Le délai d'exécution de l'ensemble de la tranche ferme est de 4 mois, hors période de préparation.

Le délai d'exécution de chacune des tranches conditionnelles est de 15 jours.

Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant les travaux de la tranche considérée.

Le marché comporte 1 tranche ferme et 4 tranches conditionnelles:

— tranche ferme: aménagement des arrêts: Arsenal, Gagarine, Labiche, Gautier, Bourgogne, City Stade, Bayard, Copieux, église de Sanvic, Jeanne d'Arc, Bellanger, Wilson, Gare, Dock Café, Marion, Françoise de Grace, Vallée nord-ouest et Delamare,

— tranche conditionnelle 1: aménagement des arrêts: Chardin,

— tranche conditionnelle 2: aménagement des arrêts: Samain,

— tranche conditionnelle 3: aménagement de l'arrêt: Vallée sud-est,

— tranche conditionnelle 4: aménagement des arrêts: Blanqui.

Il n'est prévu ni indemnité de dédit ni rabais sur les tranches conditionnelles.

Par dérogation à l'article 10 du Code des marchés publics, l'objet de la présente consultation ne permet pas l'allotissement.

Les prix seront établis sans rabais ni dédit.

La maîtrise d'œuvre est assurée par: BE techniroute.

La mission du maître d'œuvre est une mission témoin (APS, PRO, ACT, DET, AOR).

— classement par rapport au critère "valeur technique": l'analyse de la valeur technique de l'offre portera sur le mémoire technique que le candidat devra obligatoirement fournir.

La notation s'établira sur les éléments suivants:

— le descriptif détaillé de la provenance des principales fournitures avec les caractéristiques de chaque produit, ainsi que les références des fournisseurs correspondants, note sur 5,

— un programme d'exécution des ouvrages indiquant les différents modes opératoires, les moyens mis en œuvre en matériel et en personnel, ainsi que la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier, note sur 5,

— une note descriptive indiquant les conditions d'exécution, les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, ainsi que les plans réglementaires de signalisation (signalisation au sol, signalisation verticale, signalisation lumineuse, etc.), note sur 5,

— une note méthodologique expliquant les dispositions prises pour assurer la qualité des travaux (gestion des déchets, hygiène et sécurité ...), note sur 5.

Ainsi, la notation du critère "valeur technique" se définit par la somme des notes affectées à chacun des éléments, soit une note sur 20 à laquelle sera appliquée un coefficient de 6.

Les candidats devront justifier par tous moyens (photos du site, certification dans la note méthodologique par exemple) qu'ils ont été sur les lieux d'exécution des travaux avant de remettre leur offre.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.4.2011.