Affaire 11s0199 - marché pour les travaux d'energie du prolongement de la ligne 1 du du tramway de Montrochet à Debourg. Cette consultation est lancée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 144-1, 160 et 161 du code des marchés publics

Quantité ou étendue

— Les principales prestations attendues au titre du marché sont (fourniture, installations et prestations afférentes):— De la mutualisation entre métro B et tramway T2 à Jean Macé,— Du déséquipement de la sous-station tramway T2 et du transport des éléments transférés à la sous-station T1 à Debourg,— De l'équipement de la sous-station tramway T1 à Debourg mutualisée avec le métro ligne B,— De l'implantation d'un CIT à la station Sainte Blandine existante,— De l'installation des équipements énergie en ligne le long du prolongement de Montrochet à Debourg,— De l'installation du feeder et autres câbles d'alimentation dans la multitubulaire et les réseaux secondaires du prolongement.Tous les travaux réalisés sur les lignes existantes (métro B, tramway T1 jusqu'à Montrochet et tramway T2) se feront sous contraintes liées à l'exploitation de celles-ci:— classification CPV:—— 31682540-7 Équipement de sous-station,—— 45315600-4 Installations basse tension,—— 31170000-8 Transformateurs,—— 31211100-9 Tableaux de commande électriques,—— 31212000-5 Disjoncteurs,—— 31213000-2 Équipement de distribution,—— 31300000-9 Fils et câbles isolés,—— 45232221-7 Sous-Station de transformation.

Informations complémentaires

L/ mise à disposition du DCE:

— mise à disposition du DCE par voie non dématérialisée:

Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande par courriel à l'adresse suivante: unitemarches@sytral.fr ou par fax au +33 472914529. Selon le souhait formulé par l'entreprise, le dossier de consultation sera soit envoyé par courrier ou soit retiré au siège du Sytral auprès du service marchés du Sytral,

— mise à disposition du DCE par voie dématérialisée:

Les prestataires souhaitant utiliser cette forme de mise à disposition devront se connecter par le lien suivant:

Http://sytral.systonic.net/demat/index.jsp.

Le règlement de Consultation présent sur ce lien en même temps que le DCE précise les modalités de remise des offres par la même voie dématérialisée.

En tout état de cause les demandes de dossiers devront impérativement comporter:

— l'adresse postale du candidat,

— le nom de l'interlocuteur pour l'affaire concernée ainsi que ses coordonnées téléphoniques et son adresse courriel,

— ll/ remise des offres:

Les offres (et documents afférents) seront rédigées exclusivement en langue française.

1/ remise des offres par voie non dématérialisée:

Elles seront adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises en main propre sous pli cacheté au service destinataire.

L'enveloppe extérieure devra porter la mention: - affaire 11s0199 - marché de travaux d'energie pour le prolongement de la ligne 1 du tramway T1 de Montrochet à Debourg. - Elle ne doit pas porter le nom du candidat.

Pour des raisons pratiques de rationalisation et gestion des dossiers, et dans un souci de simplification et d'efficacité, il est demandé aux candidats de présenter:

— un dossier distinct comprenant la candidature et les justifications à produire relevant des articles 44 et 45 du code des marchés publics, ainsi que le mémoire technique de l'offre (conformément à l'article 3.3.4.1. du RC). Ce dossier portera le nom du candidat et la mention: - affaire 11s0199 - marché de travaux d'energie pour le prolongement de la ligne 1 du tramway T1 de Montrochet à Debourg - candidature et mémoire technique,

— un dossier distinct contenant l'offre financière proprement dite et les pièces correspondantes (BPU et DQE) du marché établies à partir du dossier de consultation des entreprises que les prestataires auront retiré.

Ce dossier portera le nom du candidat et la mention: - affaire 11s0199 - marché de travaux d'energie pour le prolongement de la ligne 1 du tramway T1 de Montrochet à Debourg - offre financière;

2/ remise des offres par voie dématérialisée:

Les prestataires souhaitant utiliser cette forme de remise des offres devront se connecter par le lien suivant:

Http://sytral.systonic.net/demat/index.jsp.

Le règlement de Consultation présent sur ce lien en même temps que le DCE précise les modalités de remise des offres par la même voie dématérialisée.

— référence professionnelle et capacité technique - niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) (suite),

— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché au cours des trois (3) derniers exercices,

— la déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois (3) dernières années,

— une liste de travaux de même nature en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq (5) dernières années, pour chaque entreprise, indiquant notamment le montant, la date, la part des travaux en propre ou en participation (indiquer le taux) et le destinataire public ou privé ainsi que le statut de l'entreprise (titulaire seul, mandataire, cotraitant, sous-traitant),

— références présentant une liste de travaux de même nature exécutés lors des cinq (5) dernières années dans un environnement urbain,

— la présentation des références ou des qualifications,

— références présentant une liste de travaux de même type en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années (trois au minimum dont les caractéristiques sont similaires au présent marché), indiquant le montant global des travaux, le montant propre réalisé par le candidat, la date et le destinataire public ou privé, ainsi que les conditions de réalisation des prestations (de nuit, en week-end, opération nécessitant une forte mobilisation sur une durée courte, ...),

— ou qualification: Qualifelec E3-C4 ou équivalent,

— durée du marché ou délai d'exécution:

La durée prévisible du marché est de 34 (trente-quatre) mois à compter de sa notification, dont 22 mois pour la durée d'exécution des prestations, incluant une période de garantie de parfait achèvemente de 12 mois.

— Tranches:

Marché comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle relative à la fourniture et à l'installation d'un écrêteur rhéostatique à Jean Macé ainsi qu'aux prestations afférentes.

— Forme du prix:

Le marché comporte des prix forfaitaires et des prix unitaires.

—— pénalités de retard,

—— pénalité pour absence aux réunions,

—— pénalités pour non respect des engagements contractuels liés,

—— au repliement des installations et à la remise en état,

—— à la gestion des déchets,

—— à la sécurité,

—— à la continuité de l'exploitation du réseau TCL.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.12.2011.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Les ressources qui seront mobilisées pour financer l'opération sont constituées par les fonds propres du Sytral. Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, en l'application des articles 86 à 100 du code des marchés publics.