33 -Saint-médard-en-Jalles - casernement et terrain de Souge - 13 RDP. Réhabilitation des bâtiments d'instruction 176 et 256

Mindef / SGA / DCSID / EID Bordeaux

Le présent marché concerne les travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments 176 et 256 au profit du 13 RDP. Le bâtiment 176 est un R+2 avec sous sol. Le bâtiment 256 est un R+1 avec sous sol.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-21. L'appel d'offres a été publié le 2011-03-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-03-08 Avis de marché
2011-04-18 Informations complémentaires
2011-12-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments et d'installations militaires
Quantité ou étendue:
Les travaux seront réalisés en une tranche d'exécution, d'une durée de maximum de 9 mois, une période de préparation d'1 mois non incluse dans ce délai d'exécution est prévue. Toutefois une marge d'appréciation est laissée aux candidats qui pourront proposer une réduction de ce délai dans les limites du cadre défini à l'article 3 de l'acte d'engagement.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments et d'installations militaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: Mindef / SGA / DCSID / ESID Bordeaux. Caserne Pelleport - CS 61142 - 9 rue de Cursol
Code postal: 33082
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Courrier électronique: baf_eidbx@orange.fr 📧
Téléphone: +33 557851662 📞
Fax: +33 557851576 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-08 📅
Date limite de soumission: 2011-04-21 📅
Date de publication: 2011-03-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 48-078667
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires
Les DCE sont téléchargeables sur le site www.marchés-publics.gouv.fr. Pour le retrait des dossiers de consultation par voie postale, appeler le numéro suivant +33 557851662 ou envoyer une télécopie au +33 557851576. Le dossier est gratuit. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.3.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne les travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments 176 et 256 au profit du 13
Les travaux consistent essentiellement à la réhabilitation complête des 2 bâtiments (hormis les champbres du 2
En application des dispositions de l'article 14 du CMP l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Numéro de référence: 10/075

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les critères de jugement étant ceux énumérés ci-après.
Situation juridique - références requises:
— lettre de candidature ou Dc1,
— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour justifier que le candidat ne fait pas l'objet d'interdictions de concourir selon l'article 43 du CMP,
— une copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire,
— les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures ou extrait K ou kbis.
Les documents énoncés ci-dessus sont à produire par toutes les entreprises en cas de groupement d'entreprises.
Situation économique et financière: Chiffre d'affaire (HT) des 3 derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle:
— la capacité de l'entreprise peut être apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Le candidat fournira la liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années (pour chaque référence: le montant, le maître d'ouvrage (nom adresse téléphone), ainsi qu'une description sommaire de l'opération,
Afficher plus
— effectifs moyens annuels du candidat en personnel en spécifiant le personnel d'encadrement).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants sera exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Elle pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande; il ne sera pas autorisé de recourir à une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le présent marché est financé sur le budget de l'état; il sera conclu à prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables suivant les modalités fixées dans le CCAP. Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement; le délai de paiement des acomptes et du solde sont fixés à 30 jours. Une avance de 5 % du montant initial (TTC) du marché sera versée au titulaire.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme imposée après l'attribution sera le groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (70)
2. Valeur technique (20)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés ou seront accompagnés d'une traduction certifiée conforme (cf. article 45 V du CMP).

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef / SGA / DCSID / EID Bordeaux
Contact
Point de contact: Odile Delhoste

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10/075
Informations complémentaires
Les DCE sont téléchargeables sur le site www.marchés-publics.gouv.fr.
Pour le retrait des dossiers de consultation par voie postale, appeler le numéro suivant +33 557851662 ou envoyer une télécopie au +33 557851576. Le dossier est gratuit.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.3.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
Source: OJS 2011/S 048-078667 (2011-03-08)
Informations complémentaires (2011-04-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-18 📅
Date limite de soumission: 2011-05-05 📅
Date de publication: 2011-04-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 79-128989
Se réfère à l'avis: 2011/S 48-078667
Numéro JO-S: 79
Source: OJS 2011/S 079-128989 (2011-04-18)
Avis d'attribution de marché (2011-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 305 434 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/EID Bordeaux
Adresse postale: Mindef/SGA/DCSID/ESID Bordeaux, caserne Pelleport, CS 61142, 9 rue de Cursol

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-19 📅
Date de publication: 2011-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 246-398587
Numéro JO-S: 246
Informations complémentaires
Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2011.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-08-08 📅
Nom: DV Construction
Adresse postale: CS 50069 Mongauzy
Commune postale: La Réole
Code postal: 33191
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2011/S 246-398587 (2011-12-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction de bâtiments et...