2011-esid-tln-0878
Mindef/SGA/DCSID/DTM.Toulon
Les travaux du présent marché ont pour objet la fourniture et l'installation des équipements de deux locaux offices dans les locaux bagageries des bâtiments d'hébergement n° 2 et 3 de l'annexe Lagoubran de la base navale de Toulon.
Les travaux comprennent également les raccordements des équipements aux différents réseaux existants (eaux usées, adduction d'eau, électricité).
Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois précédé d'une période de préparation non comprise dans le délai d'exécution fixée à 7 semaines. La période de préparation des travaux démarre à la date de notification du marché. La date de démarrage des travaux sera consécutive à la fin de la période de préparation.
Le délai de réception des offres était de 2011-09-13. L'appel d'offres a été publié le 2011-08-29.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture › Travaux de maçonnerie et de briquetage
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-08-29 | Avis de marché |
Avis de marché (2011-08-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie et de briquetage
Quantité ou étendue: Chacun des locaux concernés a une surface de l'ordre de 20 mètres carrés.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie et de briquetage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: BCRM Toulon, boîte postale n° 71
Code postal: 83800
Commune postale: Toulon Cedex 09
Contact
Courrier électronique: dtmtoulon.mar@wanadoo.fr 📧
Téléphone: +33 422424510 📞
Fax: +33 422434409 đź“
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-29 đź“…
Date limite de soumission: 2011-09-13 đź“…
Date de publication: 2011-08-31 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 166-274284
Numéro JO-S: 166
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 2011-ESID-TLN-0878
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Annexe Lagoubran - Ollioules (83).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Dépôts et garanties exigés: Il n'est pas prévu une retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DTM.Toulon
Contact
Point de contact: L'Igtm, directeur de l'ESID de Toulon
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-ESID-TLN-0878
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 09
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Fax: +33 494427989 đź“
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille
Fax: +33 491156190 đź“
Informations sur les délais d'introduction des recours: Greffe du Tribunal administratif de Toulon.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de la région PACA, boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2011/S 166-274284 (2011-08-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie et de briquetage
Quantité ou étendue: Chacun des locaux concernés a une surface de l'ordre de 20 mètres carrés.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie et de briquetage 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: BCRM Toulon, boîte postale n° 71
Code postal: 83800
Commune postale: Toulon Cedex 09
Contact
Courrier électronique: dtmtoulon.mar@wanadoo.fr 📧
Téléphone: +33 422424510 📞
Fax: +33 422434409 đź“
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-29 đź“…
Date limite de soumission: 2011-09-13 đź“…
Date de publication: 2011-08-31 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 166-274284
Numéro JO-S: 166
Informations complémentaires
En cas de groupements, tous les justificatifs sont Ă fournir par chacun des membres du groupement:
— Pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
— Lettre d'habilitation des cotraitants (ou DC1),
— Déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (ou DC2),
— Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire,
— Les formulaires DC1 et DC2 relatif à la déclaration du candidat sont disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr dans l'espace marchés publics, rubrique "Formulaires".
Renseignements relatifs à la capacité:
— Chiffre d'affaire global réalisé au cours des 3 dernières années,
— Effectif moyen annuel,
— Liste des moyens en matériels,
— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (joindre un dossier de références).
En cas de sous-traitance, le candidat fournira les mĂŞmes documents ainsi qu'un engagement Ă©crit pour chaque sous-traitant.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.8.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux du présent marché ont pour objet la fourniture et l'installation des équipements de deux locaux offices dans les locaux bagageries des bâtiments d'hébergement n° 2 et 3 de l'annexe Lagoubran de la base navale de Toulon.
Les travaux comprennent également les raccordements des équipements aux différents réseaux existants (eaux usées, adduction d'eau, électricité).
Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois précédé d'une période de préparation non comprise dans le délai d'exécution fixée à 7 semaines. La période de préparation des travaux démarre à la date de notification du marché. La date de démarrage des travaux sera consécutive à la fin de la période de préparation.
Afficher plus
Numéro de référence: 2011-ESID-TLN-0878
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Annexe Lagoubran - Ollioules (83).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Les candidatures seront jugées en tenant compte des critères suivants: nature et montant des références, chiffre d'affaire, moyens techniques, qualification des personnels, mémoire justificatif pour l'exécution des travaux.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il n'est pas prévu une retenue de garantie de 5 %.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement sur facture mensuelle, prix fermes et non actualisables, paiement Ă 30 jours,
Le financement est assuré exclusivement par des ressources budgétaires de l'état.
Le marché sera passé avec un entrepreneur unique ou avec un groupement dont la forme est laissée librement au choix des candidats mais dont le mandataire sera obligatoirement solidaire de chacun des membres de ce groupement. Si les candidats se présentent en groupement conjoint, ils devront impérativement proposer une répartition des prestations entre cotraitants.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DTM.Toulon
Contact
Point de contact: L'Igtm, directeur de l'ESID de Toulon
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-ESID-TLN-0878
Informations complémentaires
En cas de groupements, tous les justificatifs sont Ă fournir par chacun des membres du groupement:
— Pouvoir de la personne habilitée à engager la société,
— Lettre d'habilitation des cotraitants (ou DC1),
— Déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (ou DC2),
— Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire,
— Les formulaires DC1 et DC2 relatif à la déclaration du candidat sont disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr dans l'espace marchés publics, rubrique "Formulaires".
Renseignements relatifs à la capacité:
— Chiffre d'affaire global réalisé au cours des 3 dernières années,
— Effectif moyen annuel,
— Liste des moyens en matériels,
— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (joindre un dossier de références).
En cas de sous-traitance, le candidat fournira les mĂŞmes documents ainsi qu'un engagement Ă©crit pour chaque sous-traitant.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.8.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 09
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Fax: +33 494427989 đź“
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille
Fax: +33 491156190 đź“
Informations sur les délais d'introduction des recours: Greffe du Tribunal administratif de Toulon.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de la région PACA, boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2011/S 166-274284 (2011-08-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)