11-432

Ville de Thorigny-sur-Marne

Création de la restauration du groupe scolaire "Clemenceau-Gambetta" et d'une structure mutualisée RAM/PMI/ALSH - 12 rue Clemenceau à Thorigny-sur-Marne.
Construction d'un équipement bâtiment basses consommations au titre de la réglementation thermique destiné à la restauration du groupe scolaire "Clémenceau-Gambetta" et d'une structure mutualisée RAM/PMI/ALSH à Thorigny-sur-Marne (77400), FRANCE.
Une démarche de haute qualité environnementale est menée depuis les origines de ce projet.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-10. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-12-07 Avis de marché
Avis de marché (2011-12-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Estimation à titre purement indicatif et prévisionnel: environ 4 000 000 EUR (HT).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Thorigny-sur-Marne
Adresse postale: 1 rue Gambetta
Code postal: 77400
Commune postale: Thorigny-sur-Marne
Contact
Courrier électronique: marches-publics@thorigny.fr 📧
Téléphone: +33 160315647 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-07 📅
Date limite de soumission: 2012-02-10 📅
Date de publication: 2011-12-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 238-384171
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
La présente procédure est décomposée en 17 lots séparés et passée sous la forme de marchés afférents à des décompositions des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des travaux à réaliser. Durée des marchés: ils sont conclus pour une durée allant de leur date de notification jusqu'à ladate d'achèvement des travaux, soit un délai contractuel TCE de 2 mois de préparation TCE + 17 mois d'exécution TCE, y compris ORP et commission de sécurité. Par dérogation à l'article 28-1 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de réduire raisonnablement le délai de la période de préparation, à un minimum d'un mois, afin de permettre la relance d'une procédure négociée si un ou plusieurs lots n'avaient pu être attribué. Il n'est pas prévu de décompositions en tranches. En cas de réponse dématérialisée: aide auprès de la hotline d'achat public au +33 892232120. Notification envisagée: Mai 2012. Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement pour chaque opérateur économique. Celui-ci est téléchargeable sur le site internet http://www.achatpublic.com Sur demande auprès du service marchés de la ville de Thorigny, un CDROM contenant le DCE peut être envoyé à chaque opérateur économique. Une même entreprise pourra répondre à un ou plusieurs lots, sous réserve qu'elle justifie qu'elle est bien qualifiée et assurée pour les travaux qu'elle envisage et qu'elle renseigne un acte d'engagement par lot dans la mesure où les regroupements de lots sur un seul acte d'engagement sont interdits. Toute entreprise mandataire d'un groupement ne pourra se présenter en qualité de candidat individuel. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.12.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Création de la restauration du groupe scolaire "Clemenceau-Gambetta" et d'une structure mutualisée RAM/PMI/ALSH - 12 rue Clemenceau à Thorigny-sur-Marne.
Construction d'un équipement bâtiment basses consommations au titre de la réglementation thermique destiné à la restauration du groupe scolaire "Clémenceau-Gambetta" et d'une structure mutualisée RAM/PMI/ALSH à Thorigny-sur-Marne (77400), FRANCE.
Une démarche de haute qualité environnementale est menée depuis les origines de ce projet.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 01: terrassements généraux et secondaires bâtiment - fondations spéciales - gros œuvre maçonnerie
Brève description:
Lot 01: terrassements généraux et secondaires bâtiment - fondations spéciales - gros œuvre maçonnerie.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 02: charpente bois lamellé-collé
Brève description: Lot 02: charpente bois lamellé-collé.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 03: charpente métallique - serrurerie
Brève description: Lot 03: charpente métallique - serrurerie.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 04: couverture - étanchéité
Brève description: Lot 04: couverture - étanchéité.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 05: menuiserie extérieures alu et acier - occultations
Brève description: Lot 05: menuiserie extérieures alu et acier - occultations.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 06: doublages thermiques - cloisonnements secondaires - faux plafonds
Brève description: Lot 06: doublages thermiques - cloisonnements secondaires - faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 07: menuiseries intérieures - signalétiques
Brève description: Lot 07: menuiseries intérieures - signalétiques.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: lot 08: revêtements de sols et muraux durs - revêtements de sols souples
Brève description: Lot 08: revêtements de sols et muraux durs - revêtements de sols souples.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: lot 09: peinture et revêtement muraux - nettoyages
Brève description: Lot 09: peinture et revêtement muraux - nettoyages.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: lot 10: ravalement façades - habillages façades
Brève description: Lot 10: ravalement façades - habillages façades.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 11: plomberie - chauffage - ventilation - ECS solaire
Brève description: Lot 11: plomberie - chauffage - ventilation - ECS solaire.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: lot 12: électricité CF/CF - éolienne - éclairage extérieur et divers
Brève description: Lot 12: électricité CF/CF - éolienne - éclairage extérieur et divers.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: lot 13: forage et installation technique géothermie
Brève description: Lot 13: forage et installation technique géothermie.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: lot 14: VRD (assainissement, terrassements et mouvements de terrains extérieurs, concessionnaires, voirie, espaces verts, aménagements finaux extérieurs)
Brève description:
Lot 14: VRD (assainissement, terrassements et mouvements de terrains extérieurs, concessionnaires, voirie, espaces verts, aménagements finaux extérieurs).
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: lot 15: échafaudages
Brève description: Lot 15: échafaudages.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: lot 16: équipements cuisine
Brève description: Lot 16: équipements cuisine.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: lot 17: ascenseurs / monte charge
Brève description: Lot 17: ascenseurs / monte charge.
Description des options:
Les options sont autorisées si les CCTP les prévoient et à condition de répondre impérativement à l'offre de base. Celles-ci sont obligatoires et entreront dans le jugement des offres.
Les options devront également figurer sous forme de plus-value ou moins-value sur l'acte d'engagement (et uniquement sous cette forme), le détail des équilibres financiers de ces options devra obligatoirement figurer sur la DPGF.
Numéro de référence: 11/432
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Thorigny-sur-Marne, 77400 Thorigny-sur-Marne, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Cf. CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement par les fonds propres de la ville, par ds subventions régionales, départementales, de la CAF et en attente d'autres organismes type Ademe.
Paiement à 30 jours par virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché unique ou de chaque lot sera conclu, selon l'offre qui sera retenue:
— soit avec un opérateur économique individuel,
— soit avec des opérateurs économiques groupés solidaires.
Un groupement d'opérateurs économiques ne peut être constitué qu'au stade:
— de la remise des candidatures et des offres, en procédure ouverte,
— de la remise des candidatures, en procédure restreinte.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint et avant notification, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire. Le mandataire du groupement sera donc solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Afficher plus
Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire solidaire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire solidaire des autres cotraitants.
Toute notification d'une décision ou communication du pouvoir adjudicateur est adressée au mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Guéret Karine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Renseignements techniques: services techniques de Thorigny-sur-Marne, M. Schmitt ou M. Feuillat. Renseignements administratifs: services techniques de Thorigny-sur-Marne, Mme Guéret ou Mme Pires
Adresse postale: 13 rue Louis Martin
Téléphone: +33 160315630 📞
Fax: +33 164023342 📠
Nom: Services techniques de Thorigny-sur-Marne
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_8TW5xiEEdj 🌏
Nom: Si remise en mains propres, s'adresser aux services techniques: 13 rue Louis Martin à Thorigny-sur-Marne. Sinon, envoi du pli à l'adresse de la mairie 1 rue Gambetta, à Thorigny-sur-Marne
Adresse postale: Mairie de Thorigny-sur-Marne, 1 rue Gambetta

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11/432
Informations complémentaires
La présente procédure est décomposée en 17 lots séparés et passée sous la forme de marchés afférents à des décompositions des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des travaux à réaliser.
Durée des marchés: ils sont conclus pour une durée allant de leur date de notification jusqu'à ladate d'achèvement des travaux, soit un délai contractuel TCE de 2 mois de préparation TCE + 17 mois d'exécution TCE, y compris ORP et commission de sécurité.
Afficher plus
Par dérogation à l'article 28-1 du CCAG travaux, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de réduire raisonnablement le délai de la période de préparation, à un minimum d'un mois, afin de permettre la relance d'une procédure négociée si un ou plusieurs lots n'avaient pu être attribué.
Afficher plus
Il n'est pas prévu de décompositions en tranches.
En cas de réponse dématérialisée: aide auprès de la hotline d'achat public au +33 892232120.
Notification envisagée: Mai 2012.
Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement pour chaque opérateur économique. Celui-ci est téléchargeable sur le site internet http://www.achatpublic.com
Sur demande auprès du service marchés de la ville de Thorigny, un CDROM contenant le DCE peut être envoyé à chaque opérateur économique.
Une même entreprise pourra répondre à un ou plusieurs lots, sous réserve qu'elle justifie qu'elle est bien qualifiée et assurée pour les travaux qu'elle envisage et qu'elle renseigne un acte d'engagement par lot dans la mesure où les regroupements de lots sur un seul acte d'engagement sont interdits.
Afficher plus
Toute entreprise mandataire d'un groupement ne pourra se présenter en qualité de candidat individuel.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Fax: +33 160566650 📠
Source: OJS 2011/S 238-384171 (2011-12-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Travaux de construction