10trav14 - construction de la Maison de la recherche Euromediterranéenne et de l'Institut Ingemedia à Toulon

CA Toulon Provence Méditerranée

La présente opération concerne la construction de 11 160 m² de SHON de locaux d'enseignement, de laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales, de studios de production audiovisuelle, d'un amphithéatre de 300 places et de locaux administratifs. Ce projet en site urbain doit venir s'appuyer sur un parking sous-terrain existant qui sera maintenu en fonctionnement pendant toute la durée du chantier. La superposition des deux ouvrages entraine des travaux importants de reprise de la structure en place ainsi que des fondations. L'architecture générale du projet est organisée autour de 3 plots indépendants qui sont posés sur un socle commun. La totalité de la superstructure est en béton armé. Les façades des 3 plots sont habillées avec des panneaux d'aluminium blanc nacré. Les menuiseries extérieures sont en aluminium. Un aménagement paysager conséquent est prévu en toiture du socle avec des arbres de haute futée. La ventilation des locaux se fera naturellement grace à 3 cheminées solaires installées dans chacun des plots. L'acoustique de chaque local est également soignée. Pour diffuser les productions audiovisuelles en temps réel et permettre leur traitement à l'extérieur des studios, le batiment est innervé par un réseau de fibre optique important.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-11. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• CA Toulon Provence Méditerranée

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-02-14	Avis de marché
2011-08-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction d'établissements d'enseignement supérieur
Quantité ou étendue:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.Il suit les dispositions de l'article 72 du code des marchés publics relatif aux marchés à tranches conditionnelles.Les travaux comportent une tranche ferme et 8 tranches conditionnelles et sont répartis en 13 lots désignés ci-dessous:1 - clos couvert2 - plâtrerie3 - murs mobiles4 - menuiseries intérieures5 - serrurerie6 - electricité courants forts et courants faibles7 - plomberie / chauffage / ventilation8 - revêtements de sols souples9 - revêtements de sols durs10 - peintures11 - ascenseurs12 - espaces verts13 - agencementChacun des lots fera l'objet d'un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée ci-dessous.Marché à tranches conditionnelles.TF: construction de la maison de la recherche euroméditerranéenne et de l'Institut Ingémedia.TR. Cond. 1 traitement esthétique des clôtures de chantier.TR. Cond. 2 bardage en aluminium en lame de grande longueur.TR. Cond. 3 bardage en acier en lame de grande longueur.TR. Cond. 4 mise en valeur des façades frontales avec un éclairage coloré des façades par des projecteurs à led.TR. Cond. 5 mise en valeur des façades latérales avec un éclairage coloré des façades latérales en plus des façades frontales.TR. Cond. 6 ventilateur de secours des cheminées solaires.TR. Cond. 7 pose et fourniture des fauteuils pliants de l'amphithéâtre.TR. Cond. 8 pose et fourniture des fauteuils pliants des salles gradinées.La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante:TF: lots 1 à 13.TR. Cond. 1: lot 1.TR. Cond. 2: lot 1.TR. Cond. 3: lot 1.TR. Cond. 4: lot 6.TR. Cond. 5: lot 6.TR. Cond. 6: lot 7.TR. Cond. 7: lot 13.TR. Cond. 8: lot 13.Ordre de grandeur, valeurs données à titre indicatif: cf. descriptif des lots.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Construction d'établissements d'enseignement supérieur 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: BP 536
Code postal: 83041
Commune postale: Toulon Cedex 9
Contact
Courrier électronique: marchespublics@tpmed.org 📧
Téléphone: +33 494467239 📞
Fax: +33 494467230 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-14 📅
Date limite de soumission: 2011-04-11 📅
Date de publication: 2011-02-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 32-052722
Numéro JO-S: 32
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: Pour les lots 1, 3, 6, 7, 11 et 12. 1-prix des travaux: 60 % 2-valeur technique: 40 % Pour les lots 2, 4, 5, 8, 9 et 10. 1-prix des travaux: 80 % 2-valeur technique: 20 % Pour le lot 13. 1-valeur technique: 60 % 2-prix des travaux: 40 % Marché à tranches conditionnelles. Délai d'exécution: Période de préparation: 2 mois - délai d'éxecution des travaux: 20 mois - délai global d'éxecution: 22 mois. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches est fixé à compter de l'ordre de service et hors période de préparation comme suit: TR. Ferme: Construction de la maison de la recherche Euroméditerranéenne et de l'institut Ingemedia 20 mois. TR. Cond. 1 traitement esthétique des clôtures de chantier. 1 mois. TR. Cond.2 bardage en aluminium en lame de grande longueur 4 mois. TR. Cond. 3 bardage en acier en lame de grande longueur 4 mois. TR. Cond. 4 mise en valeur des façades frontales avec un éclairage coloré des façades par des projecteurs à led 6 mois. TR. Cond. 5 mise en valeur des façades latérales avec un éclairage coloré des façades latérales en plus des façades frontales 6 mois. TR. Cond. 6 ventilateur de secours des cheminées solaires 2 mois. TR. Cond. 7 pose et fourniture des fauteuils pliants de l'amphithéâtre 2 mois. TR. Cond. 8 pose et fourniture des fauteuils pliants des salles gradinées 2 mois. Les critères relatifs à la candidature sont: Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières. La valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique et notée de la façon suivante: Lot 1, 6, 7 et 12. i-cadre et moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 65 points Ii - techniques Et Performances notées sur 35 points. Lots 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13. i-cadreet moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 75 points Ii-techniques et performances notées sur 25 points. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site http://var.marches-publics.info et remis ou envoyé gratuitement à chaque candidat sous support physique électronique ou, pour les candidats en faisant la demande, sous format papier dans un délai de 6 jours suivant la réception de la demande. Adresse de retrait des dossiers/renseignements complémentaires: Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service marchés publics. Correspondant: Mme Amirat Bouloussakh et M. Ollier. Le Vecteur - 3ème étage. 107 boulevard Henri Fabre 83000 Toulon, FRANCE. Tel: +33 494467239. Fax: +33 494467230. Courriel: marchespublics@tpmed.org. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé et ce à l'adresse suivante: Remise contre récépissé: Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Service marchés publics. Le vecteur - 3ème étage. 107 boulevard Henri Fabre 83000 Toulon, FRANCE. Horaires d'ouverture. Du lundi au vendredi: de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Envoi par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal: Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Contact: service marchés publics. BP 536. 83041 Toulon Cedex 9, FRANCE. Les réponses dématérialisées sont autorisées sur le site: http://var.marches-publics.info. Les Plis sont ouverts dans les conditions prévues aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. Les séances ne sont pas publiques. Les dates et lieux ne sont pas fixés. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.2.2011.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:

Pour les lots 1, 3, 6, 7, 11 et 12.

1-prix des travaux: 60 %

2-valeur technique: 40 %

Pour les lots 2, 4, 5, 8, 9 et 10.

1-prix des travaux: 80 %

2-valeur technique: 20 %

Pour le lot 13.

1-valeur technique: 60 %

2-prix des travaux: 40 %

Marché à tranches conditionnelles.

Délai d'exécution: Période de préparation: 2 mois - délai d'éxecution des travaux: 20 mois - délai global d'éxecution: 22 mois.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches est fixé à compter de l'ordre de service et hors période de préparation comme suit:

TR. Ferme: Construction de la maison de la recherche Euroméditerranéenne et de l'institut Ingemedia 20 mois.

TR. Cond. 1 traitement esthétique des clôtures de chantier. 1 mois.

TR. Cond.2 bardage en aluminium en lame de grande longueur 4 mois.

TR. Cond. 3 bardage en acier en lame de grande longueur 4 mois.

TR. Cond. 4 mise en valeur des façades frontales avec un éclairage coloré des façades par des projecteurs à led 6 mois.

TR. Cond. 5 mise en valeur des façades latérales avec un éclairage coloré des façades latérales en plus des façades frontales 6 mois.

TR. Cond. 6 ventilateur de secours des cheminées solaires 2 mois.

TR. Cond. 7 pose et fourniture des fauteuils pliants de l'amphithéâtre 2 mois.

TR. Cond. 8 pose et fourniture des fauteuils pliants des salles gradinées 2 mois.

Les critères relatifs à la candidature sont:

Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

La valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique et notée de la façon suivante:

Lot 1, 6, 7 et 12.

i-cadre et moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 65 points

Ii - techniques Et Performances notées sur 35 points.

Lots 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13.

i-cadreet moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 75 points

Ii-techniques et performances notées sur 25 points.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site http://var.marches-publics.info et remis ou envoyé gratuitement à chaque candidat sous support physique électronique ou, pour les candidats en faisant la demande, sous format papier dans un délai de 6 jours suivant la réception de la demande.

Adresse de retrait des dossiers/renseignements complémentaires:

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Service marchés publics.

Correspondant: Mme Amirat Bouloussakh et M. Ollier.

Le Vecteur - 3ème étage.

107 boulevard Henri Fabre

83000 Toulon, FRANCE.

Tel: +33 494467239. Fax: +33 494467230.

Courriel: marchespublics@tpmed.org.

Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé et ce à l'adresse suivante:

Remise contre récépissé:

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Service marchés publics.

Le vecteur - 3ème étage.

107 boulevard Henri Fabre

83000 Toulon, FRANCE.

Horaires d'ouverture.

Du lundi au vendredi: de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.

Envoi par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal:

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Contact: service marchés publics.

BP 536.

83041 Toulon Cedex 9, FRANCE.

Les réponses dématérialisées sont autorisées sur le site: http://var.marches-publics.info.

Les Plis sont ouverts dans les conditions prévues aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. Les séances ne sont pas publiques. Les dates et lieux ne sont pas fixés.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.2.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description:

Clos couvert.1.01 - gros oeuvre— installation de chantier,— mission de synthèse,— réalisation de l'infrastructure:O Fondations spéciales (400 micropieux env.);O Dallage (3 000 m² env.);O Renforcement structurel de l'existant;O Poutres de transfert (1 050 m3 env.);O Plancher bas RDC (2 400 m² env.).— Réalisation de la superstructure:O Voiles béton (2 200 m3 env.);O Poteaux béton (200 m3 env.);O Planchers béton (10 300 m² env.);O Isolation (3 400 m² env.).1.02 - charpente métallique— structure métallique (56 t env.),— protection anticorrosion (2 100 m² env.).1.03 - etanchéité— etanchéité avec isolant et sans protection (1 700 m² env.),— etanchéité sans isolant et sans protection (600 m² env.),— etanchéité terrasses accessibles (2 400 m² env.).1.04 - couverture / bardage— couverture (1 300 m² env.),— bardage (4 400 m² env.).1.05 - traitement des façades— lasure sur béton (2 200 m² env.),— traitement anti graffiti (1 200 m² env.).1.06 - menuiseries extérieures— façade murs rideaux (1 000 m² env.),— menuiseries aluminium (300 unités env.),— verrière (270 m² env.),— occultation (2 000 m² env.).

Clos couvert.

1.01 - gros oeuvre

— installation de chantier,

— mission de synthèse,

— réalisation de l'infrastructure:

O Fondations spéciales (400 micropieux env.);

O Dallage (3 000 m² env.);

O Renforcement structurel de l'existant;

O Poutres de transfert (1 050 m

O Plancher bas RDC (2 400 m² env.).

— Réalisation de la superstructure:

O Voiles béton (2 200 m

O Poteaux béton (200 m

O Planchers béton (10 300 m² env.);

O Isolation (3 400 m² env.).

1.02 - charpente métallique

— structure métallique (56 t env.),

— protection anticorrosion (2 100 m² env.).

1.03 - etanchéité

— etanchéité avec isolant et sans protection (1 700 m² env.),

— etanchéité sans isolant et sans protection (600 m² env.),

— etanchéité terrasses accessibles (2 400 m² env.).

1.04 - couverture / bardage

— couverture (1 300 m² env.),

— bardage (4 400 m² env.).

1.05 - traitement des façades

— lasure sur béton (2 200 m² env.),

— traitement anti graffiti (1 200 m² env.).

1.06 - menuiseries extérieures

— façade murs rideaux (1 000 m² env.),

— menuiseries aluminium (300 unités env.),

— verrière (270 m² env.),

— occultation (2 000 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificat qualification professionnel: fondations / gros-oeuvre Qualibat 1112 ou équivalent: démolition (technicité confirmée) Qualibat 1123 ou équivalent: reprises en sous-oeuvre (technicité supérieure) Qualibat 1232 ou équivalent: micropieux type Iii et Iv Qualibat 1233 ou équivalent: pieux Qualibat 1442 ou équivalent: etaiements (technicité confirmée) Qualibat 2113 ou équivalent: maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant Qualibat 2151 ou équivalent: dallage béton (technicité courante) Qualibat 2212 ou équivalent: béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) charpente metallique Qualibat 2413 ou équivalent: construction et structures métalliques (technicité supérieure) étancheité Qualibat 3211 ou équivalent: étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité courante) Qualibat 3242 ou équivalent: étanchéité liquide (SEL) couverture / bardage Qualibat 3813 ou équivalent: tous type de bardages (technicité supérieure) Qualibat 3152 ou équivalent: couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée) Qualibat 1412 ou équivalent: echafaudages fixes (technicité confirmée) traitement de facades Qualibat 6112 ou équivalent: peinture et ravalement (technicité confirmée) menuiseries exterieures Qualibat 3512 ou équivalent: fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité confirmée) Qualibat 4572 ou équivalent: fourniture et pose de protections solaires (technicité confirmée).

Numéro du lot: 2
Brève description:

Platrerie.— doublages (3 000 m² env.),— cloisonnements (6 000 m² env.),— panneaux acoustiques (1 500 m² env.),— faux plafonds (5 500 m² env.).

Platrerie.

— doublages (3 000 m² env.),

— cloisonnements (6 000 m² env.),

— panneaux acoustiques (1 500 m² env.),

— faux plafonds (5 500 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificat qualification professionnel: Qualibat 4132 ou équivalent: plaques de plâtre (technicité confirmée) Qualibat 6282 ou équivalent: plafonds tendus (technicité confirmée) Qualibat 6612 ou équivalent: fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante).

Numéro du lot: 3
Brève description:

Murs mobiles.— murs mobiles (100 m² env.).

Murs mobiles.

— murs mobiles (100 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles: Qualibat 4232 ou équivalent: fabrication et pose de cloisons mobiles (technicité confirmée).

Numéro du lot: 4
Brève description:

Menuiseries intérieures.— blocs portes (300 unités env.).

Menuiseries intérieures.

— blocs portes (300 unités env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles: Qualibat 4312 ou équivalent: fourniture et pose de menuiserie bois (technicité courante) Qualibat 4342 ou équivalent: parquets collés (technicité confirmée).

Numéro du lot: 5
Brève description:

Serrurerie.— portes métalliques (120 unités env.),— volets extérieurs (6 unités),— garde corps et mains courantes (1 200 ml env.),— cloisons vitrées (100 m² env.).

Serrurerie.

— portes métalliques (120 unités env.),

— volets extérieurs (6 unités),

— garde corps et mains courantes (1 200 ml env.),

— cloisons vitrées (100 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles Qualibat 4412 ou équivalent: métallerie (technicité confirmée).

Numéro du lot: 6
Brève description:

Electricité courants forts et courants faibles.6.01 Courants forts— poste de transformation (1000 kva),— onduleur (220 kva),— alimentation Asi (100 kva),— TGBT et distribution principale (sur 11 000 m² SHON),— distribution secondaire (30 tableaux divisionnaires env.),— eclairage intérieur et extérieur (2 000 unités env.),— prises et courant et petits appareillages (2 500 unités env.).6.02 Courants faibles— alarme technique,— alarme incendie,— installation téléphonique,— réseau multimédia,— alarme anti-intrusion, contrôle d'accès,— sonorisation,— production audiovisuelle,— interphonie.

Electricité courants forts et courants faibles.

6.01 Courants forts

— poste de transformation (1000 kva),

— onduleur (220 kva),

— alimentation Asi (100 kva),

— TGBT et distribution principale (sur 11 000 m² SHON),

— distribution secondaire (30 tableaux divisionnaires env.),

— eclairage intérieur et extérieur (2 000 unités env.),

— prises et courant et petits appareillages (2 500 unités env.).

6.02 Courants faibles

— alarme technique,

— alarme incendie,

— installation téléphonique,

— réseau multimédia,

— alarme anti-intrusion, contrôle d'accès,

— sonorisation,

— production audiovisuelle,

— interphonie.

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles électricité courants forts Qualifelec E 3.4 ou équivalent: électrotechnique Qualifelec Th 2 ou équivalent: électrothermie électricite courants faibles Qualifelec Cf 3 ou équivalent: courants faibles (domaines: FO (fibre optique) / TC (télécommunications) / ST (sureté sécurité) AV ou équivalent: (audio vidéo) / GT (gestion technique) SSI ou équivalent: Agrément APMIS.

Numéro du lot: 7
Brève description:

Plomberie / sanitaires / chauffage / ventilation /…

… désenfumage.7.01 Plomberie / sanitaires— alimentation et distribution EF, ECS (pour 11 000 m² SHON),— evacuations Eu, Ev, Ep (pour 11 000 m² SHON),— appareils sanitaires (160 unités env.).7.02 Chauffage / ventilation / désenfumage— production et distribution de froid (180 kw env.),— production de chaleur, chaudière gaz (350 kw env.),— distribution de chaleur (270 radiateurs env.),— ventilations naturelle, simple et double flux (pour 11 000 m² SHON),— désenfumage.

… désenfumage.

7.01 Plomberie / sanitaires

— alimentation et distribution EF, ECS (pour 11 000 m² SHON),

— evacuations Eu, Ev, Ep (pour 11 000 m² SHON),

— appareils sanitaires (160 unités env.).

7.02 Chauffage / ventilation / désenfumage

— production et distribution de froid (180 kw env.),

— production de chaleur, chaudière gaz (350 kw env.),

— distribution de chaleur (270 radiateurs env.),

— ventilations naturelle, simple et double flux (pour 11 000 m² SHON),

— désenfumage.

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de Qualifications professionnelles plomberie / sanitaire Qualibat 5112 ou équivalent: plomberie - sanitaire (technicité confirmée) chauffage / ventilation Qualibat 5312 ou équivalent: installations thermiques (technicité confirmée) Qualibat 5342 ou équivalent: régulation Qualibat 5412 ou équivalent: climatisation (technicité confirmée) Qualibat 5423 ou équivalent: climatisation à détente directe (technicité supérieure) Qualibat 5431 ou équivalent: ventilation mécanique contrôlée (technicité courante) Qualibat 5432 ou équivalent: conduits aérauliques (technicité confirmée).

Numéro du lot: 8
Brève description:

Revetements de sols souples.— revêtements coulés (1 000 m² env.),— revêtements caoutchoucs et moquettes (6 600 m² env.),— revêtements textiles floqués (1 200 m² env.).

Revetements de sols souples.

— revêtements coulés (1 000 m² env.),

— revêtements caoutchoucs et moquettes (6 600 m² env.),

— revêtements textiles floqués (1 200 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles Qualibat 6252 ou équivalent: chapes rapportées (technicité confirmée) Qualibat 6212 ou équivalent: revêtements textiles collés (technicité confirmée) Qualibat 6223 ou équivalent: revêtements résilients PVC (technicité supérieure) Qualibat 6232 ou équivalent: revêtements spéciaux de sols coulés à base de résine de synthèse (technicité confirmée).

Numéro du lot: 9
Brève description:

Revetements de sols durs.— carrelages (500 m² env.),— faïences (1 200 m² env.).

Revetements de sols durs.

— carrelages (500 m² env.),

— faïences (1 200 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles Qualibat 6252 ou équivalent: chapes rapportées (technicité confirmée) Qualibat 6312 ou équivalent: carrelages, revêtements, mosaïques (technicité confirmée) Qualibat 6343 ou équivalent: carrelages - travaux d'étanchéité.

Numéro du lot: 10
Brève description:

Peintures.— peinture murale (20 000 m² env.),— peinture en plafond (1 000 m²s env.),— peinture sur ouvrages métalliques, bois, PVC (2 000 m² env.),— peinture de sol (10 000 m² env.).

Peintures.

— peinture murale (20 000 m² env.),

— peinture en plafond (1 000 m²s env.),

— peinture sur ouvrages métalliques, bois, PVC (2 000 m² env.),

— peinture de sol (10 000 m² env.).

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles Qualibat 6112 ou équivalent: peinture et ravalement (technicité confirmée).

Numéro du lot: 11
Brève description:

Ascenseurs.— ascenseurs (3 unités).

Ascenseurs.

— ascenseurs (3 unités).

Informations complémentaires sur les lots: Certificats de qualifications professionnelles Eff2 sur références chantier.
Numéro du lot: 12
Brève description:

Espaces verts.— surface d'espaces verts: 800 m² env,— plantations: arbres adultes (9 unités), arbustes (400 unités env.),— arrosage (pour 800 m² env.),— garanties particulières, entretien.

Espaces verts.

— surface d'espaces verts: 800 m² env,

— plantations: arbres adultes (9 unités), arbustes (400 unités env.),

— arrosage (pour 800 m² env.),

— garanties particulières, entretien.

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles Qualibat 1351 ou équivalent: espaces verts Qualibat 1361 ou équivalent: arrosage automatique.

Numéro du lot: 13
Brève description:

Agencement.— TF: études d'exécution,— TC 1: fauteuils pliants avec tablettes (300 unités env),— TC 2: fauteuils pliants (300 unités env).

Agencement.

— TF: études d'exécution,

— TC 1: fauteuils pliants avec tablettes (300 unités env),

— TC 2: fauteuils pliants (300 unités env).

Quantité ou étendue:

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.

Il suit les dispositions de l'article 72 du code des marchés publics relatif aux marchés à tranches conditionnelles.

Les travaux comportent une tranche ferme et 8 tranches conditionnelles et sont répartis en 13 lots désignés ci-dessous:

1 - clos couvert

2 - plâtrerie

3 - murs mobiles

4 - menuiseries intérieures

5 - serrurerie

6 - electricité courants forts et courants faibles

7 - plomberie / chauffage / ventilation

8 - revêtements de sols souples

9 - revêtements de sols durs

10 - peintures

11 - ascenseurs

12 - espaces verts

13 - agencement

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé et leur répartition par tranche est indiquée ci-dessous.

Marché à tranches conditionnelles.

TF: construction de la maison de la recherche euroméditerranéenne et de l'Institut Ingémedia.

TR. Cond. 1 traitement esthétique des clôtures de chantier.

TR. Cond. 2 bardage en aluminium en lame de grande longueur.

TR. Cond. 3 bardage en acier en lame de grande longueur.

TR. Cond. 4 mise en valeur des façades frontales avec un éclairage coloré des façades par des projecteurs à led.

TR. Cond. 5 mise en valeur des façades latérales avec un éclairage coloré des façades latérales en plus des façades frontales.

TR. Cond. 6 ventilateur de secours des cheminées solaires.

TR. Cond. 7 pose et fourniture des fauteuils pliants de l'amphithéâtre.

TR. Cond. 8 pose et fourniture des fauteuils pliants des salles gradinées.

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante:

TF: lots 1 à 13.

TR. Cond. 1: lot 1.

TR. Cond. 2: lot 1.

TR. Cond. 3: lot 1.

TR. Cond. 4: lot 6.

TR. Cond. 5: lot 6.

TR. Cond. 6: lot 7.

TR. Cond. 7: lot 13.

TR. Cond. 8: lot 13.

Ordre de grandeur, valeurs données à titre indicatif: cf. descriptif des lots.

Description des options:

Options techniques:

Pour le lot 6 uniquement, chaque candidat devra faire une proposition pour l'option suivante:

Option no 6.1: renforcement de l'équipement audiovisuel des locaux Ingémédia. L'option est décrite dans le CCTP du lot 6.

Pour tous les lots:

Options au sens du droit communautaire: conclusion possible d'avenants, le calendrier prévisionnel ne pouvant par définition être connu.

Numéro de référence: 10trav14

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:

— Une lettre de candidature (ou DC1) précisant si le candidat se présente seul ou en groupement, la nature du groupement ainsi que l'identité de son mandataire,

— Déclaration sur l'honneur (ou DC1) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics:

— Déclaration (DC2 ou forme libre) concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; Le chiffre d'affaire annuel moyen sur les trois dernières années du candidat, devra être d'au moins:

— Lot 1: 20 000 000 EUR HT,

— Lot 2: 4 000 000 EUR HT,

— Lot 3: 3 300 000 EUR HT,

— Lot 4: 2 800 000 EUR HT,

— Lot 5: 4 800 000 EUR HT,

— Lot 6: 4 100 000 EUR HT,

— Lot 7: 3 600 000 EUR HT,

— Lot 8: 3 900 000 EUR HT,

— Lot 9: 2 100 000 EUR HT,

— Lot 10: 2 000 000 EUR HT,

— Lot 11: 2 200 000 EUR HT,

— Lot 12: 1 600 000 EUR HT,

— Lot 13: 3 200 000 EUR HT.

Il est tenu compte des montants de chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que ceux des opérateurs économiques sur lesquels elle s'appuie pour présenter sa candidature.

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— Les certificats de qualifications professionnelles (cf. descriptif des lots); la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 EUR .Ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes:

— articles 86 à 111 du code des marchés publics,

— conditions du CCAG-travaux,

— cession ou nantissement du marché et recours au CEPME possible,

— budget de la collectivité,

— subventions: le financement de cette opération est réalisé pour partie par des fonds Etat 7.30 M EUR, Conseil général 3.135 M EUR, région 9.83 M EUR et Feder en attente de détermination.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché est soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire, soit un groupement solidaire.

Autres conditions particulières:

Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: clause d'insertion lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12.

L'article 14 du code des marchés publics prévoit le recours à cette clause sous la forme d'une condition d'exécution du marché.

Selon cet article "les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social".

Les entreprises retenues pour les lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 devront mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés d'insertion.

Le détail de cette clause d'insertion, dont le respect est obligatoire, soumis à contrôle et pénalités éventuelles, est précisé à l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Aucune prestation n'est réservée au profit d'entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du code des marchés publics.

Clause environnementale: pour tous les lots la gestion des déchets de chantiers se fait selon les dispositions du SOGED (schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier) et de la charte chantier propre.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Toulon Provence Méditerranée
Contact
Point de contact: le président

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10trav14
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:

Pour les lots 1, 3, 6, 7, 11 et 12.

1-prix des travaux: 60 %

2-valeur technique: 40 %

Pour les lots 2, 4, 5, 8, 9 et 10.

1-prix des travaux: 80 %

2-valeur technique: 20 %

Pour le lot 13.

1-valeur technique: 60 %

2-prix des travaux: 40 %

Marché à tranches conditionnelles.

Délai d'exécution: Période de préparation: 2 mois - délai d'éxecution des travaux: 20 mois - délai global d'éxecution: 22 mois.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches est fixé à compter de l'ordre de service et hors période de préparation comme suit:

TR. Ferme: Construction de la maison de la recherche Euroméditerranéenne et de l'institut Ingemedia 20 mois.

TR. Cond. 1 traitement esthétique des clôtures de chantier. 1 mois.

TR. Cond.2 bardage en aluminium en lame de grande longueur 4 mois.

TR. Cond. 3 bardage en acier en lame de grande longueur 4 mois.

TR. Cond. 4 mise en valeur des façades frontales avec un éclairage coloré des façades par des projecteurs à led 6 mois.

TR. Cond. 5 mise en valeur des façades latérales avec un éclairage coloré des façades latérales en plus des façades frontales 6 mois.

TR. Cond. 6 ventilateur de secours des cheminées solaires 2 mois.

TR. Cond. 7 pose et fourniture des fauteuils pliants de l'amphithéâtre 2 mois.

TR. Cond. 8 pose et fourniture des fauteuils pliants des salles gradinées 2 mois.

Les critères relatifs à la candidature sont:

Garanties et capacités techniques, professionnelles et financières.

La valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique et notée de la façon suivante:

Lot 1, 6, 7 et 12.

i-cadre et moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 65 points

Ii - techniques Et Performances notées sur 35 points.

Lots 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13.

i-cadreet moyens dedies à la realisation des travaux notés sur 75 points

Ii-techniques et performances notées sur 25 points.

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le site http://var.marches-publics.info et remis ou envoyé gratuitement à chaque candidat sous support physique électronique ou, pour les candidats en faisant la demande, sous format papier dans un délai de 6 jours suivant la réception de la demande.

Adresse de retrait des dossiers/renseignements complémentaires:

Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

Service marchés publics.

Correspondant: Mme Amirat Bouloussakh et M. Ollier.

Le Vecteur - 3ème étage.

107 boulevard Henri Fabre

83000 Toulon, FRANCE.

Tel: +33 494467239. Fax: +33 494467230.

Courriel: marchespublics@tpmed.org.

Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé et ce à l'adresse suivante:

Remise contre récépissé:

Le vecteur - 3ème étage.

Horaires d'ouverture.

Du lundi au vendredi: de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.

Envoi par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal:

Contact: service marchés publics.

BP 536.

83041 Toulon Cedex 9, FRANCE.

Les réponses dématérialisées sont autorisées sur le site: http://var.marches-publics.info.

Les Plis sont ouverts dans les conditions prévues aux articles 57 à 59 du code des marchés publics. Les séances ne sont pas publiques. Les dates et lieux ne sont pas fixés.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.2.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9 BP 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Nom: Cciral
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 032-052722 (2011-02-14)

Avis d'attribution de marché (2011-08-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 12 091 948 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-19 📅
Date de publication: 2011-08-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 161-264888
Se réfère à l'avis: 2011/S 32-052722
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info. Pour les lots 1, 3, 6, 7, 11 et 12 Libellé % 1-Prix des travaux 60 2-Valeur technique 40 Pour les lots 2, 4, 5, 8, 9 et 10 Libellé % 1-Prix des travaux 80 2-Valeur technique 20 Pour le lot 13 Libellé % 1-Valeur technique 60 2-Prix des travaux 40 61rl11-11360 Tranche conditionnelle 1 : 110 880,00 euros Ht Tranche conditionnelle 2 : 229 436,40 EUR HT Tranche conditionnelle 3: 129 543,00 EUR HT Durée du contrat: 21 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification: 04/08/11 62rl11-11361 Durée du contrat: 20 mois. Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification: 04/08/11 63rl11-11362 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification:04/08/11 64rl11-11363 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification: 04/08/11 65rl11-11364 Tranche conditionnelle 6:8 150,00 EUR HT Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat:29/07/11 Date de notification: 09/08/11 66rl11-11365 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification:04/08/11 67rl11-11366 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat:29/07/11 Date de notification:04/08/11 68rl11-11367 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification:04/08/11 69rl11-11368 Durée du contrat: 20 mois Date de signature du contrat: 29/07/11 Date de notification: 05/08/11 Les contrats sont consultables conformément à l'Arrêt Tropic CE 16.7.2007, après rendez-vous pris par écrit(courrier/fax/mail) auprès du service de la commande publique (cf. adresse supra) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 80.3 du code des marchés publics. Annonce no 170, BOAMP 34 A du 17.2.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.8.2011.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-05-24 📅
Adresse postale: 745 rue du Capitaine Blazy immeuble Le Catula
Commune postale: fréjus
Code postal: 83600
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Adresse postale: ZI Toulon Est, BP 523
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83078

3️⃣
Adresse postale: avenue des Templiers parc de Napollon
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400

4️⃣
Adresse postale: BP 1003 584 avenue de la Fleuride
Commune postale: Aubagne cedex
Code postal: 13781

5️⃣
Adresse postale: 330 avenue du Passe Temps ZI De Napollon, BP 18
Code postal: 13671

6️⃣
Adresse postale: 45 rue des Marais
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100

7️⃣
Adresse postale: 1074 avenue De Lattre de Tassigny
Commune postale: Fréjus

8️⃣
Adresse postale: 32 rue Montolieu
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002

9️⃣
Adresse postale: Vallée de Sauvebonne 7681 route de Pierrefeu
Commune postale: Hyères
Code postal: 83400
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
6
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 rue Racine Cedex 9, BP 40510
Source: OJS 2011/S 161-264888 (2011-08-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche (12)

Construction d'établissements d'enseignement supérieur